2024水电安装合同书

2024年水电安装合同书-PAGE2024年水电安装合同书-PAGE水电安装合同书合同编号：__________第一章：定义和解释1.1“合同”指本水电安装合同书及其附件、附录和补充协议。1.2“工程”指业主委托承包商进行的水电安装工程。1.3“合同价格”指根据本合同约定，业主应支付给承包商的工程款项。1.4“合同期限”指自合同生效之日起至工程验收合格之日止的期间。第二章：工程范围和内容2.1工程范围包括但不限于：安装水电线路、灯具、开关、插座、洁具等。2.2业主应提供施工所需的场地、电源、水源等条件。2.3承包商应按照业主的要求和施工图纸进行施工。第三章：合同价格和支付3.1合同价格为人民币__________元（大写：__________元整）。3.2.1工程开工后7天内，支付合同价格的30%；3.2.2工程进度达到50%时，支付合同价格的30%；3.2.3工程完工验收合格后，支付合同价格的40%。3.3承包商应在收到每笔款项后7天内向业主开具等额发票。第四章：工期和延期4.1工期为__________天，自合同生效之日起计算。4.2如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定延期天数。4.3如因承包商原因导致工期延误，承包商应向业主支付违约金，违约金计算方法为：每日违约金=合同价格×0.1%。第五章：质量和验收5.1工程质量应符合国家相关标准和行业标准。5.2工程完工后，承包商应向业主提交验收申请，业主应在7天内组织验收。5.3验收合格后，双方签署验收合格证书。5.4如验收不合格，承包商应在业主指定期限内整改，直至合格。第六章：材料供应6.1承包商应按照工程需求提供符合国家标准的材料和设备。6.2业主有权要求承包商提供材料合格证明和检测报告。6.3材料到货后，业主应在承包商的配合下进行验收，并签署验收单。6.4材料所有权在业主支付相应款项后转移给业主。第七章：变更和调整7.1业主有权在工程范围内对设计进行变更，变更应以书面形式通知承包商。7.2承包商应在接到变更通知后7天内向业主提出变更工程量和费用的书面报告。7.3业主应在收到报告后7天内批准或拒绝变更，逾期未答复视为批准。7.4变更导致合同价格增加的，业主应支付增加的费用；减少的，承包商应退还相应的款项。第八章：维修和保养8.1承包商应提供工程完工后一年的免费保修服务。8.2保修期内，如发生非人为损坏的质量问题，承包商应在接到通知后48小时内赶到现场进行维修。第九章：违约责任9.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。9.2承包商未按约定完成工程的，业主有权要求承包商支付违约金，违约金按合同价格的0.1%计算，每日累计。9.3业主未按约定支付款项的，应按逾期付款金额的0.05%支付滞纳金，每日累计。第十章：争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。10.3争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。第十一章：安全与环保11.1承包商应遵守国家有关安全与环保的法律、法规和标准，确保施工安全，防止事故发生。11.2承包商应采取有效措施，防止施工过程中产生的噪音、粉尘、废水等对环境造成污染。11.3业主应提供安全施工所需的场地条件，确保施工现场的安全通道畅通。第十二章：知识产权12.1业主提供的施工图纸、设计方案等文件，承包商应予以保密，未经业主同意不得泄露给第三方。12.2承包商在施工过程中自主开发的知识产权，归承包商所有。12.3未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。第十三章：违约责任13.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。13.2由于不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商解决，根据实际情况调整合同内容或终止合同。第十四章：争议解决14.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。14.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。第十五章：合同生效和终止15.1本合同自双方签字（或盖