2024年度装修工程合同范本一

2024年度装修工程合同范本一-PAGE2024年度装修工程合同范本一-PAGE装修工程合同范本2024一合同编号：__________1.定义与解释1.1定义1.1.1“合同”指本文件及其所有附件、附录和附录中的条款。1.1.2“甲方”指合同中指定的委托方。1.1.3“乙方”指合同中指定的承包方。1.1.4“工程”指合同中规定的装修工程。1.1.5“合同价格”指甲方支付给乙方的工程费用。1.2解释1.2.1本合同各条款的仅为阅读方便而设，不影响条款的解释。1.2.2本合同中的“包括”应理解为不限制其后的内容，可能包括其他未明确列出的内容。2.合同范围2.1工程范围2.1.1乙方应根据甲方的要求和合同规定，完成工程的所有工作。2.1.2乙方应提供所有必需的劳动力、材料、设备和技术。2.2排除事项2.2.1本合同不包括任何未在合同中明确指出的工作或服务。3.合同价格与支付3.1合同价格3.1.1甲方应按照合同规定支付给乙方合同价格。3.1.2除非双方另有约定，合同价格是固定的，不包括任何额外的费用。3.2支付方式3.2.1甲方应按照合同规定的时间和方式支付合同价格。3.2.2乙方应提供合法的发票和收据。4.工期与延期4.1工期4.1.1乙方应按照合同规定的时间完成工程。4.1.2乙方应向甲方报告任何可能影响工期的延误。4.2延期4.2.1如果乙方因不可抗力或其他非乙方原因需要延期，应立即通知甲方。4.2.2如果乙方未按时完成工程，应支付违约金。5.质量保证与维修5.1质量保证5.1.1乙方应保证工程的质量符合合同规定和行业标准。5.1.2乙方应提供所需的质量证明和测试报告。5.2维修5.2.1乙方应提供免费的维修服务，期限为合同规定的时间。5.2.2如果维修是由于甲方使用不当造成的，乙方有权收取费用。6.变更与调整6.1变更请求6.1.1甲方有权在工程进行中提出变更请求，但需书面通知乙方。6.1.2乙方应在收到变更请求后，及时评估变更对工程的影响，并通知甲方。6.2变更批准6.2.1甲方应在乙方通知变更影响后，决定是否批准变更。6.2.2任何未经甲方书面批准的变更，乙方不得执行。6.3变更费用与工期6.3.1如果变更导致合同价格增加或减少，双方应协商确定变更费用。6.3.2如果变更导致工期延长，双方应协商确定新的工期。6.4变更记录6.4.1任何批准的变更都应以书面形式记录，并作为合同的补充。7.检查与验收7.1中期检查7.1.1甲方有权在工程进行中，对工程进度和质量进行中期检查。7.1.2乙方应配合甲方的中期检查，并根据甲方的要求进行整改。7.2竣工验收7.2.1乙方在工程完成后，应通知甲方进行竣工验收。7.2.2甲方应在收到通知后，及时进行竣工验收。7.3验收标准7.3.1工程的验收应按照合同规定和行业标准进行。7.3.2如果工程不符合验收标准，乙方应在甲方指定期限内进行整改。7.4验收结果7.4.1如果工程通过验收，甲方应在验收合格证书上签字。7.4.2如果工程未能通过验收，乙方应根据甲方的要求进行整改，直至通过验收。8.保险8.1乙方保险8.1.1乙方应购买并保持有效的施工保险，包括但不限于第三方责任保险和工程一切险。8.1.2保险的有效期应涵盖整个施工期间。8.2甲方保险8.2.1甲方应购买并保持有效的财产保险，以保障工程和施工期间的财产损失。8.2.2甲方应将保险的副本提供给乙方。9.违约与终止9.1甲方违约9.1.1如果甲方未能履行其支付义务，乙方有权暂停施工，并书面通知甲方。9.1.2如果甲方在收到通知后一定期限内仍未履行支付义务，乙方有权终止合同。9.2乙方违约9.2.1如果乙方未能履行其施工义务，甲方有权暂停支付，并书面通知乙方。9.2.2如果乙方在收到通知后一定期限内仍未履行施工义务，甲方有权终止合同。9.3终止后果9.3.1如果合同因任何一方的违约而终止，违约方应赔偿守约方的损失。9.3.2终止合同不影响双方在合同终止前已产生的权利和义务。10.争议解决10.1协商解决10.1.1如果双方在合同执行过程中发生任何争议，应通过协商解决。10.1.2协商应在不影响工程进度的前提下进行。10.2仲裁10.2.1如果协商未能解决争议，任何一方均有权将争议提交仲裁。10.2.2仲裁应按照合同规定或双方约定的仲裁规则进行。10.3诉讼10.3.1双方同意，除非仲裁裁决被法院撤销，否则不得将争议提交法院诉讼。10.3.2如果仲裁裁决被法院撤销，双方可以依法将争议提交有管辖权的法院诉讼。11.不可抗力11.1定义11.1.1“不可抗力”指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争、政治动荡等。11.1.2不可抗力事件的发生，应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。11.2影响11.2.1如果不可抗力事件影响合同的履行，受影响的一方应立即通知对方。11.2.2双方应协商确定不可抗力事件对合同履行的影响，并尽力减轻影响。11.3解除责任11.3.1如果不可抗力事件导致合同无法履行，受影响的一方不承担违约责任。11.3.2如果不可抗力事件导致合同部分无法履行，受影响的一方应免除相应部分的履行责任。12.保密12.1保密义务12.1.1双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息保密。12.1.2保密义务不适用于公开的信息或依法应披露的信息。12.2保密期限12.2.1保密义务应持续至合同终止后的一定期限。12.2.2如果法律有更长的保密期限要求，应遵守法律的规定。12.3违约责任12.3.1如果一方违反保密义务，应赔偿对方的损失。12.3.2如果违反保密义务的一方恶意泄露对方商业秘密，还应承担相应的法律责任。13.知识产权13.1权利归属13.1.1除非双方另有约定，工程中的知识产权归乙方所有。13.1.2甲方有权使用工程中的知识产权，但不得转让或许可第三方使用。13.2使用许可13.2.1乙方应授予甲方使用工程中知识产权的非独占、不可转让的许可。13.2.2甲方在使用工程中知识产权时，应遵守乙方的要求和指示。13.3违约责任13.3.1如果一方违反知识产权条款，应赔偿对方的损失。13.3.2如果违反知识产权条款的一方恶意侵犯对方的知识产权，还应承担相应的法律责任。14.环境保护与安全生产14.1环境保护14.1.1双方应遵守环境保护的法律法规，采取有效措施减少工程施工对环境的影响。14.1.2乙方应提供环境保护方案，并在施工过程中实施。14.2安全生产14.2.1双方应遵守安全生产的法律法规，采取有效措施保障工程施工的安全。14.2.2乙方应提供安全生产方案，并在施工过程中实施。14.3违约责任14.3.1如果一方违反环境保护与安全生产条款，应赔偿对方的损失。14.3.2如果违反环境保护与安全生产条款的一方造成严重后果，还应承担相应的法律责任。15.其他条款15.1法律适用15.1.1本合同应适用中华人民共和国的法律。15.1.2如果有法律冲突，应优先适用与合同性质最相关的法律。15.2通知与送达15.2.1双方之间的通知应以书面形式进行，并按照合同中指定的地址送达。15.2.2如果一方更改通知地址，应在更改后的一定时间内通知对方。15.3分包与转让15.3.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同的全部或部分分包或转让给第三方。15.3.2如果甲方同意分包或转让，乙方应保证分包商或受让方履行合同中的所有义务。15.4完整协议1