延期交房补充详细协议合集

延期交房补充详细协议(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。甲方：****房地产开发有限公司乙方：********由于甲方未按购房合同商定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用，为了维护乙方的权益，甲、乙双方本着自愿、公平、公正、诚恳、信用的原则，经充分协商，签定本协议，由双方共同遵守。一、本协议内容作为《****小区购房合同》的补充协议执行，与购房合同具有同等法律效力。二、交房时间1、****年****月****日一期开头交房，8月30日前结束(一期包括3、5、6、7、8、10、11、12、13号楼)。2、交房时房屋必需符合购房合同中所列的使用条件。三、证件办理甲方应根据国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所必需的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》，保障业主应有的合法权益，于交房时办理完毕；并根据合同规定，于交房后两年内办理房产证。四、违约赔偿1、****年****月****日到购房合同规定交房日期之间的违约金根据购房合同执行，****年****月****日至****年****月****日期间的违约金，不再按购房合同执行，每天按业主所交实际款额的万分之三计算，****年****月****日未按期交房，不再按购房合同执行，违约金从****年****月****日起，每天按业主所交实际款额的万分之四计算。因部分业主连续还代，违约赔偿金计算基数，每月核算一次2、因业主还款形式不全都，特作如下规定：1)全款支付的业主，享受以上违约补偿。2)分期付款的业主，在交房之日必需支付到购房合同规定的付款额度，就可享受以上赔偿。五、违约金支付方式****年****月****日至****年****月****日的违约金自****年****月开头每月抵扣业主的代扣款，分期与全款及交房后办理代扣的在交房之日抵扣业主的配套费和尾款(多退少补)，配套费征收标准必需符合政府规定，甲方必需出具书面材料。六、工程进度的监督1、甲方承诺在****年****月****日前完成一期楼座内的全部工程，并冬季施工建设地库。详细工程方案及施工进度表，甲方须向业主公示。2、乙方自发推选工程监督人员，并按甲方供应的工程方案及施工进度表每星期实地考察监督，并在业主群公示施工进度的图片和文字，甲方须向乙方监督人员供应平安防护装备。3、工程进度未达到工程方案及施工进度要求的，甲方有义务向乙方监督人员做出解释。七、解决争议的方式本合同未尽事宜，双方以友好协商的原则妥当解决，如双方发生争议，可向**市仲裁委员会申请仲裁，亦可直接向太原市人民法院起诉。八、附则1、本协议为主合同不行分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。2、其它未尽事宜，双方协商另签补充协议，与主合同具有同等法律效力。3、本协议及合同或附件的任何变更、修改或增减均须双方同意后由授权代表签署书面文件，具有本合同同等效力。4、合同签定后，不经双方同意，任何一方不得随便变更或解除。如单方解除合同，应赔偿对方因此造成的一切损失。备注：本协议共4页，自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章)：********法定代表人(签名)：********乙方(盖章)：********法定代表人(签名)：********本合同于****年****月****日签订于*。延期交房补充详细协议(第二篇)合同编号：日期：延期交房补充详细协议甲方：（购房人姓名/单位名称）[以下简称"甲方"]乙方：（开发商姓名/企业名称）[以下简称"乙方"]鉴于：甲方与乙方就（房屋详细信息）签订的房屋买卖合同（以下简称"原合同"）约定，乙方应于特定日期将房屋交付给甲方。然而，考虑到特殊情况，甲方与乙方双方协商一致，决定延期交房并达成本补充协议。双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下补充协议：第一条延期交房时间1.1乙方同意将原合同规定的交房日期延期至新约定日期：_____________。1.2双方特此确认，延期交房截止日期不得超过原合同规定的周期。第二条甲方权利与义务2.1甲方应继续按照原合同约定的价格及付款方式向乙方支付购房款项。第三条乙方权利与义务3.1乙方应保证房屋在延期交房时处于良好状态，符合标准规定。第四条赔偿责任4.1若乙方未能按照本协议约定的延期时间交付房屋，乙方应根据实际延期天数向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：每延期一天，应支付原合同总房款金额的_____%作为违约金。4.2若甲方不能按照本协议约定的延期时间支付购房款项，甲方应向乙方支付逾期付款利息，利息的计算方式为：每延期一天，应支付未付款项总额的_____%作为逾期利息。第五条摘要本协议的摘要如下：合同编号：（填写合同编号）日期：（填写日期）甲方：（填写甲方名称）乙方：（填写乙方名称）延期交房时间：（填写延期交房时间）赔偿责任：（填写赔偿责任）第六条其他约定6.1本协议未尽事宜，由双方协商解决并作出书面补充协议，该补充协议与本协议具有同等效力。6.2本协议的任何修改、补充或终止应采取书面形式，并经甲、乙双方签字确认后生效。第七条协议生效7.1本补充协议一式两份，甲、乙