2024年度《印发建设工程施工合同样本范本示范文本》

印发建设工程施工合同样本范本示范文本印发建设工程施工合同样本范本示范文本/印发建设工程施工合同样本范本示范文本2024年度《印发建设工程施工合同样本范本示范文本》合同编号：__________印发建设工程施工合同示范文本第一章：合同双方基本信息1.1.1名称：1.1.2地址：1.1.3联系人：1.1.4联系电话：1.2.1名称：1.2.2地址：1.2.3联系人：1.2.4联系电话：第二章：合同标的及施工范围2.1合同标的：（此处列举施工项目）2.2施工范围：2.2.1乙方应按照甲方的委托范围和施工图纸进行施工。2.2.2乙方不得超出施工范围进行施工，如需变更施工范围，应经甲方书面同意。第三章：合同价款及支付方式3.1合同价款：3.1.1乙方应按照合同约定的价格进行施工，并在合同签订后向甲方提交发票。3.1.2甲方应在收到乙方提交的发票后，按照约定的付款方式进行支付。3.2支付方式：（1）一次性支付：甲方在合同签订后一次性支付全部合同价款。（2）分期支付：甲方根据施工进度，分阶段支付合同价款。3.2.2甲方应在每个阶段的施工完成后，按照约定的付款方式进行支付。第四章：施工期限及延期4.1施工期限：4.1.1乙方应在合同约定的期限内完成施工，并按照约定的方式向甲方提交竣工验收报告。4.1.2甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后，按照约定的方式进行验收。4.2延期：4.2.1如因不可抗力等原因导致乙方无法按期完成施工，乙方应在情况发生后及时通知甲方，并与甲方协商延期事宜。4.2.2甲方应在收到乙方通知后，根据实际情况，决定是否同意延期，并将决定书面通知乙方。第五章：质量保证及售后服务5.1质量保证：5.1.1乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工质量符合要求。5.1.2乙方应提供质量保证书，并承诺在质量保证期内对施工质量问题进行修复或更换。5.2售后服务：5.2.1乙方应在施工完成后，提供免费的售后服务，包括但不限于施工项目的维修、保养等。5.2.2乙方应在接到甲方关于售后服务的请求后，及时响应并解决问题。第六章：合同变更与解除6.1合同变更：6.1.1双方同意，合同的任何修改或补充均应以书面形式作出，并经双方签署。6.1.2任何一方要求变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。6.1.3在合同变更生效前，原合同条款仍然有效。6.2合同解除：（1）双方协商一致；（2）法律规定或合同约定的解除条件成就；（3）一方明确表示或以行为表明不履行主要债务；（4）一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（5）一方违约致使合同目的不能实现。6.2.2合同解除后，双方的权利义务即告终止，但合同解除前的义务仍需履行。第七章：违约责任7.1违约行为：7.1.1双方同意，任何一方违反合同约定的义务均视为违约。7.1.2违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。7.2违约责任：（1）继续履行合同；（2）采取补救措施；（3）赔偿损失；（4）支付违约金。7.2.2双方同意，违约金为本合同总价的______%。第八章：争议解决8.1争议解决方式：8.1.1双方同意，在合同履行过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2诉讼管辖：8.2.1双方同意，本合同的签订地人民法院为诉讼管辖法院。8.2.2双方应遵守诉讼管辖法院的诉讼程序和裁判结果。第九章：保密条款9.1保密义务：9.1.1双方同意，在合同履行过程中可能接触到对方的商业秘密、技术秘密等保密信息。9.1.2双方应对对方的保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或泄露。9.2保密期限：9.2.1双方同意，保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。9.2.2如法律有特殊规定，应从其规定。第十章：其他条款10.1合同转让：10.1.1双方同意，未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的任何权利义务转让给第三方。10.1.2如一方需转让合同，应提前书面通知对方，并经对方书面同意。10.2不可抗力：10.2.1双方同意，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明。10.2.2双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题，如协商不成，可根据法律规定或合同约定解决。10.3法律适用：10.3.1双方同意，本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。10.3.2双方同意，本合同未尽事宜，可参照相关法律法规和行业标准执行。10.4合同效力：10.4.1双方同意，本合同自双方签署之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。10.4.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十一章：安全施工11.1安全施工责任：11.1.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，采取有效措施确保施工安全。11.1.2乙方应制定施工安全管理制度，对施工人员进行安全教育和培训，并提供必要的个人防护装备。11.2安全事故处理：11.2.1一旦发生安全事故，乙方应立即采取紧急措施，防止事故扩大，并及时向甲方报告。11.2.2乙方应配合甲方及有关部门进行事故调查，并提供真实、完整的事故资料。第十二章：环境保护12.1环境保护责任：12.1.1乙方应遵守国家环境保护的法律、法规，采取有效措施防止施工过程中的污染和其他环境损害。12.1.2乙方应制定环境保护方案，并在施工过程中实施，确保施工活动对环境的影响降到最低。12.2环境保护措施：12.2.1乙方应采取有效措施，包括但不限于噪音控制、粉尘控制、废水处理等，以减少施工对环境的影响。12.2.2乙方应定期检查环境保护措施的执行情况，并及时纠正存在的问题。第十三章：知识产权13.1知识产权归属：13.1.1双方同意，乙方在施工过程中产生的知识产权归乙方所有。13.1.2甲方在支付合同价款后，对乙方的施工成果享有使用权。13.2知识产权保护：13.2.1乙方应保证其施工成果不侵犯第三方的知识产权。13.2.2如因乙方施工成果侵犯第三方知识产权，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。第十四章：保险14.1保险责任：14.1.1乙方应按照国家有关规定，为施工过程中可能发生的意外事故购买保险。14.1.2乙方应向甲方提供保险单复印件，并确保保险的有效性。14.2保险赔偿：14.2.1如发生保险事故，乙方应按照保险合同的约定，向保险公司提出索赔。14.2.2乙方应将保险赔偿优先用于修复施工损失，剩余部分可根据合同约定处理。第十五章：合同生效与终止15.1合同生效：15.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。15.1.2本合同的有效期为______年，自合同生效之日起计算。15.2合同终止：15.2.1合同因