单位集体团购期房合同书合集

单位集体团购期房合同书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。转让方：******姓名：身份证号：联系方式：******受让方：******姓名：身份证号：联系方式：******经甲乙双方自愿协商达成全都，就甲方全权拥有的认购权转让事宜，达成以下条款：第一条甲方声明转让认购权的。房屋位于*，为甲方单位集体团购期房，开发单位为。目前甲方拥有该房屋认购权，且已支付认购订金万元人民币到银行账户。甲方自愿将相关认购权益有偿转让给乙方，并帮助乙方办理手续。其次条乙方声明乙方愿在本合同第一条的前提下，受让甲方所拥有的购房认购权，并支付相关转让费用。第三条转让费用双方同意该房屋认购权转让价格为元整人民币。第四条认购款及转让费用的支付本合同签订后，乙方向甲方支付房屋认购订金及认购资格转让费，合计元整人民币。甲方收到乙方全部款项后，房屋的认购权归乙方全部。甲方收到款项后向乙方供应收款手续。合同签订当天，乙方向甲方支付元整人民币。合同签订后两日内，乙方须向甲方付清剩余万元人民币。合同签订两日后，乙方未能向甲方付清款项的，按每日元加收融资费用。乙方最迟需在*年***月***日前付清此笔款项。商定日期前乙方未向甲方支付费用的，本合同自动作废。第五条房屋的认购第1款根据团购协议进行房屋认购、交款、协议签订等事项。第2款团购协议商定必需以甲方名义办理的事项，甲方必需协作乙方。第3款甲方保证乙方在根据团购协议规定认购、交款及办理相关事项后，能够直接与签订购房协议。第4款乙方未根据团购协议规定进行认购而造成认购失败的，甲方担当赔偿责任。第六条房屋的价格房屋详细价格以的价格为准。第七条责任第1款转让胜利后，甲方无权再将该房屋购买权、拥有权转让给他人。第2款转让胜利后，甲方关于团购住房项目全部的权利与义务全部转让给乙方全部。本次团购住房活动消失任何问题，乙方享有同等的保障。第3款转让胜利后，如遇团购活动取消，甲方退还乙方转让费用。乙方支付的购房订金的退回及该订金的利息补偿，根据甲方单位住房团购方案执行。第八条本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。第九条本合同自甲、乙双方签字之日起开头执行。第十条本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等效力。甲方：*****乙方：******时间：时间：******单位集体团购期房合同书(第二篇)合同编号：单位集体团购期房合同书甲方：（单位名称）地址：电话：乙方：（个人名称）身份证号码：地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成以下合作协议：一、项目基本信息1.房地产项目名称：2.项目地址：3.项目开发商：4.房号：5.建筑面积：6.使用权面积：7.成交总价：8.付款方式：二、甲方权益及义务1.甲方享有购买该房地产项目指定房屋的优先权。2.甲方需按照合同约定的金额和时间支付购房款项，并提供相应的购房材料。3.甲方需履行其他与购买房屋相关的义务。三、乙方权益及义务1.乙方享有购买该房地产项目指定房屋的权利。2.乙方需按照合同约定的金额和时间支付购房款项，并提供相应的购房材料。3.乙方需履行其他与购买房屋相关的义务。四、合同生效与解除1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至该房地产项目房屋交付使用之日止。2.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成对方的一切损失，包括但不限于合同解除、迟延交付等。五、争议解决1.本合同解释及履行过程中产生的争议，应协商解决，如协商不成，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。六、其他事项（此处可根据实际情况添加其他相关事项）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：合同摘要：单位集体团购期房合同书，甲方为单位名称，乙方为个人名称，双方达成协议购买房地产项目指定房屋，并约定相应款项和义务。合同编号为（编号），有效期从签字盖章日起至房屋交付使用之日止。如有争议，协商不成可向人民法院提起诉讼。单位集体团购期房合同书(第三篇)合同编号：[合同编号]单位集体团购期房合同书甲方：[单位名称]地址：[单位地址]联系人：[联系人姓名]电话：[联系人电话]乙方：[开发商名称]地址：[开发商地址]联系人：[联系人姓名]电话：[联系人电话]鉴于甲方拟以集体方式购买乙方开发的期房，为明确双方权益，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，双方达成如下协议：第一条合同标的1.1乙方同意将位于[项目地址]的期房，面积约为[面积]平方米，楼栋号为[楼栋号]，房号为[房号]的房屋，出售给甲方作为集体团购标的物。1.2标的物所属权属清晰，无纠纷。第二条价格和支付方式2.1甲方同意购买上述标的物，总价为[总价]元人民币。2.2甲方将按照以下支付方式向乙方支付购房款项：款项|金额（元）|支付时间---|---|---首付款|xxxxx|签订本合同时第一次补款|xxxxx|xxxx年xx月xx日前第二次补款|xxxxx|xxxx年xx月xx日前总款|xxxxx|交付房屋前2.3如甲方逾期支付购房款项，乙方有权采取法律措施追究甲方责任，并有权解除本合同。第三条交房时间和验收3.1乙方将根据项目实际情况及开发进度，在[交房时间]前完成房屋的建设交付工作。3.2乙方应在交房前，提前通知甲方进行房屋的验收及交接手续。3.3甲方在验收过程中，如发现房屋设施存在问题或瑕疵，应及时提出并要求乙方予以修复或更换。第四条违约责任4.1若甲方违反本合同约定，逾期支付购房款项超过[逾期天数]天的，应向乙方支付逾期款项，逾期款项为购房款项的每日万分之[逾期利率]。4.2若乙方违反本合同约定，未按时交付标的物的，甲方有权向乙方要求退还已支付的全部购房款项，并要求支付合同价款10%的违约金。第五条争议解决5.1因本合同引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。5.2本合同的解释和适用以中华人民共和国法律为准绳。第六条其他事项6.1本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。6.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同有效期]。甲方：