2024年施工承包合同标准模板（3篇）

第6页共6页2024年施工承包合同标准模板甲方：_____乙方：_____身份证号:_____甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范，负责施工，1.2包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑风险因素，实行交钥匙工程。2工程地点：3工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行。3.1乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。4合同价款4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价为：梯步贴砖(含踢脚线、平台、梯步)：____元/m2(按展开面积计算);地面贴砖：____元/m2;卫生间墙砖:元/m2;踢脚线____元/㎡。工程量收方按04清单定额规则收方(除特殊约定外);4.2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。4.3在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格(含设备及人工)的变化及工程量的增减而调整。4.4工程变更的办理4.4.1施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。4.5付款方式4.5.1工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报;4.5.2乙方每月____日申报形象进度情况，甲方于次月____日前按上月完成产值的80%向乙方支付上月月工程进度款;4.5.3工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方支付至结算总价的95%。4.5.4余结算总价5%作为本工程的质保金，按照附件一中的约定执行。5安全文明施工5.1本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。5.2乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。5.3乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。5.4乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。5.5乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点;由甲方统一清理。5.6乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。6工程质量保修：按照附件一中的约定执行。7违约责任7.1因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币500.00元的违约金。延迟工期达____日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。7.2乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000元，且由乙方负责更换、重作，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。7.3乙方不按约定的竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给甲方，或以任何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。7.4乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。7.5乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币200元-2000元。7.6凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式)，且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。8甲乙双方约定：8.1.1乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，如乙方2次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。9本合同双方签章后生效。本合同一式贰份，贰份合同及其附件具有同等法律效力。9.1本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。9.2甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，协商不能达成一致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。甲方代表：_____乙方(手印)：_____身份证复印件：_____电话：_____日期：_____日期：_____2024年施工承包合同标准模板（2）【合同编号】：[合同编号]【甲方】（以下简称甲方）：公司名称：法定代表人：地址：【乙方】（以下简称乙方）：公司名称：法定代表人：地址：鉴于甲方拟在[项目名称]进行施工工程，乙方具有相应的施工能力和经验，双方在平等、自愿、亲自协商的基础上，达成以下协议：第一条工程内容1.1乙方将按照甲方的要求，在[项目名称]现场进行施工工程，具体工程范围和任务由甲方提供的施工图纸和技术要求确定。1.2工程包括但不限于：（1）……（2）……第二条工程期限2.1工程的开始日期为本合同签订之日起，预计工期为[工期]，具体工期根据实际施工进展情况确定。2.2若因甲方原因导致工程延期，甲方应提前15天书面通知乙方，并按照延期工期的实际天数向乙方支付相应的延期费用。第三条价格及支付方式3.1工程价格为[工程价格]，以人民币计算。3.2乙方应按照施工进度的完成情况，向甲方报销相应的费用。乙方应每月提供一次报销清单，甲方在收到该报销清单后15日内支付报销款项。乙方应提供详细的费用明细和相关票据作为支持文件。3.3若甲方未按时支付乙方应得的工程款项，应按日向乙方支付应付金额的万分之三的违约金。第四条施工质量4.1乙方应按照国家有关法律法规和工程质量标准，严格控制工程质量。4.2在工程施工过程中，如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内完成整改。4.3工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告和相应的质量保证书。第五条违约责任5.1如一方未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切经济损失及法律费用。5.2若因一方原因无法履行合同义务，并提前15天书面通知对方，不视为违约。第六条保密条款6.1未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露本合同涉及的商业秘密。6.2本合同终止后，双方应相互销毁与本合同相关的商业秘密文件。第七条争议解决7.1因本合同履行发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2诉讼期间，本合同其他条款的履行不受影响。第八条其他约定8.1本合同自双方盖章之日起生效，终止于工程竣工验收合格并结清款项之日。8.2双方可根据工程实际情况进行变更或补充，变更或补充内容应以书面形式作出，并由双方代表签字确认。甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：2024年施工承包合同标准模板（3）合同编号：【】甲方：【委托方名称】地址：【委托方地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】乙方：【承包方名称】地址：【承包方地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】经双方协商一致，就【项目名称】的施工承包事宜签订如下合同：一、工程范围甲方委托乙方负责对【项目名称】进行施工承包，包括但不限于【具体内容】。二、工程报价乙方为本次施工承包提供的报价为【报价金额】，该金额已包含所有工程施工所需的人工、材料、机械设备、税费等费用。三、工程期限本次施工承包的工程期限为【工程开始日期】至【工程完工日期】，若因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商解决方案。四、支付方式甲方应按照工程施工进度支付工程款，具体支付方式为【支付周期、支付比例、款项支付顺序等细节】。五、质量保证乙方承诺按照国家标准和相关法规要求进行施工，保证工程质量符合甲方要求，如发现质量问题，乙方应承担修复责任。六、安全生产在施工过程中，乙方应遵守相关安全生产法律法规，确保施工现场安全，并定期进行安全检查和培训。七、保密条款双方应遵守保密协议，不得泄露涉及对方商业秘密的信息，如有违反则承担相应法律责任。八、违约责任若一方违反合同规定导致对方损失的，应承担相应违约责任，并赔偿损失。九、争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应先协商解决，协商不成的，提交【争议解决方式】处理。十、合同解除在未经双方一致同意的情况下，不得擅自解除合同，如有解除需求，应书面通知对方，并经过双方协商达成一致意见。十一、附则1.本合同自双方签署之日起生效，有效期至工程