精装修公寓购房协议书合集

精装修公寓购房协议书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。卖方(以下简称甲方)：买方(以下简称乙方)：******甲方依据《XX**市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得**市***区(县)地块的国有土地使用权，土地面积为***平方米，国有土地使用证件为***。甲方在上述地块上建设的项目名称为***，现已竣工，取得房屋全部权证(房屋全部权证***字***号)，经**市房屋土地管理局审核，准予上市销售，**市经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第***号。乙方自愿购买甲方的***房屋，甲方情愿出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合。第一条房屋。房屋建筑面积为***平方米(包括套内建筑面积***平方米，分摊的共有共用建筑面积***平方米)。土地使用面积为***平方米(含共有共用面积)。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。其次条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币***元，价款合计为人民币(大写)***仟***佰***拾***万***仟***佰***拾***元整(小写)***元。乙方预付的定金***元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。第三条乙方同意****年**月**日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：***********银行账号为：************第四条甲方同意在****年**月**日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《**市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：**********。甲方同意按《建设工程质量管理方法》、《**市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方托付的管理公司负责管理。第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到**市***********房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。第七条本合同生效后，除不行抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自商定房屋交付之日其次天起至实际交付之日止，每延期**日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之***(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过**日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后**日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。第八条本合同生效后，除不行抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同商定付款之日第**日起至实际付款之日止，每延期**日，乙方按延期交付房价款的万分之***(大写数字)向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过**日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。第九条本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同双方签订的补充协议，为本合同不行分割的组成部分，具有同等的法律效力第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第***种(大写)方式解决纠纷。1.提交**仲裁委员会仲裁。2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本***份，房地产交易管理部门壹份，***************。甲方(签章)：***乙方(签章)：******法定代表人：***法定代表人：******身份证号码：****身份证号码：****地址：*****地址：*****联系方式：****联系方式：****编码：*****编码：******代理人：****代理人：******联系方式：****联系方式：********年**月**日****年**月**日精装修公寓购房协议书(第二篇)合同编号：[合同编号]精装修公寓购房协议书甲方：【购房人姓名】身份证号码：【身份证号码】联系地址：【购房人地址】联系电话：【购房人电话】乙方：【房屋开发商名称】住所：【房屋开发商地址】鉴于甲方希望购买乙方所开发的精装修公寓，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条购房房屋1.1乙方同意将位于【房屋地址】的精装修公寓（以下简称"房屋"）出售给甲方。1.2房屋总面积为【房屋总面积】平方米，具体户型和楼层详见附件【楼盘平面图】。第二条房屋价格及付款方式2.1房屋的总价款为【总价款金额】人民币，大写为【总价款大写】，甲方同意按以下方式进行付款：（1）首付款：甲方应在签署本协议之日起【首付款付款期限】内，向乙方支付首付款【首付款金额】人民币。（2）按揭贷款（如适用）：甲方须自行负责向银行申请按揭贷款，并在支付首付款后【按揭款付款期限】内将按揭款支付至乙方指定账户。2.2若甲方未按时支付首付款或按揭款，甲方需按约定支付延期付款的违约金。第三条房屋交付与验收3.1乙方应在本协议签订后【交房日期】内将房屋交付给甲方。3.2甲方有权进入房屋现场进行验收，确认房屋质量及装修情况。3.3如甲方在验收过程中发现房屋存在质量问题，应及时书面通知乙方，并且乙方应在合理期限内进行整改。第四条违约责任4.1若甲方未按约定付款，乙方有权要求甲方补足或解除本协议，并向甲方追究违约责任。4.2若乙方未按约定交付房屋，甲方有权要求退还已支付的全部款项，并向乙方追究违约责任。第五条法律适用与争议解决5.1本合同适用中华人民共和国法律。5.2若因本合同引发争议，甲、乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。第六条合同生效及其他事项6.1本合同一式【份数】份，甲、乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。6.2本合同自双方签字或盖章之日起生效，并终止双方之前的一切口头或书面约定。甲方（签名/盖章）：日期：乙方（签名/盖章）：日期：摘要：本合同为精装修公寓购房协议书，约定了甲方购买乙方所开发的精装修公寓的事项，包括房屋的面积、价格、付款方式、交付与验收等。双方在履行合同过程中应严格遵守，在发生争议时友好协商解决。精装修公寓购房协议书(第三篇)合同标题：精装修公寓购房协议书协议书编号：[编号]甲方：[购房人姓名/公司全称/组织机构代码]地址：[购房人地址]联系电话：[购房人联系电话]乙方：[开发商姓名/公司全称/组织机构代码]地址：[开发商地址]联系电话：[开发商联系电话]鉴于甲方希望购买乙方开发的精装修公寓，并对以下事项达成一致意见，双方经友好协商达成如下合同：第一条购房房屋信息1.1房屋基本情况（1）项目名称：[项目名称]（2）楼栋号及房号：[楼栋号及房号]（3）建筑面积：[建筑面积]平方米（4）用途：住宅（5）产权类型：[产权类型]1.2房屋交付标准（1）装修标准：精装修（2）装修内容：[装修内容]第二条价格及支付方式2.1总房价（1）房屋总价：[房屋总价]元（大写：[金额大写]）（2）首付款：[首付款]元（大写：[金额大写]）（3）贷款金额：[贷款金额]元（大写：[金额大写]）2.2支付方式（1）首付款支付方式：甲方首付款应在签署本协议后[天数]个工作日内一次性支付给乙方。（2）贷款支付方式：贷款金额应按照银行或金融机构的要求，在房屋交付前支付给乙方。第三条违约责任3.1甲方违约责任（1）如甲方未按照本协议约定时间支付首付款，甲方应向乙方支付每日未支付金额的百分之[违约金比例]作为违约金。（2）如甲方严重违约，如不能按时、足额支付房屋总价或不能办理房屋产权过户手续等，乙方有权解除本合同，并有权收回已支付的金额，同时要求甲方承担相应的违约责任。3.2乙方违约责任（1）如乙方未按照本协议约定时间交付房屋，乙方应向甲方支付每日未交付房屋的百分之[违约金比例]作为违约金。（2）如乙方严重违约，如恶意拖延交付房屋或提供与合同约定不符的房屋等，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付相应的违约金及违约金。第四条房屋交付4.1交付时间（1）预计交付日期：[预计交付日期]（2）根据施工情况，乙方有权对交付日期进行延期，但需提前[延期天数]提前通知甲方。4.2房屋验收（1）甲方需在乙方通知的验收日期前对房屋进行验收，验收合格后签署相关文件。（2）甲方自房屋验收合格之日起[天数]个工作日内须到有关部门办理房屋产权过户手续。第五条其他约定5.1税费（1）房屋过户税费由甲方负责承担。（2）其他与房屋交付过程中可能产生的税费和费用由各方根据法律、法规和政府规定分别承担。5.2保修责任（1）房屋及装修实行[保修期限]的保修制度，保修责任由乙