2024年建设工程施工合同范本（三篇）VIP

第2页共2页2024年建设工程施工合同范本发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、施工工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天三、质量标准工程质量标准：四、合同价款金额（大写）（小写）五、协议生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：本协议双方约定：后生效。六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。八、本工程双方约定质量保修金金额为。工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。九、合同份数双方约定合同副本份数：十、补充条款十一、其他双方约定的其他工程质量维修事项：甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日2024年建设工程施工合同范本（2）____年建设工程施工合同甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人姓名】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人姓名】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方拟委托乙方承担【建设工程项目名称】的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议，并共同遵守：第一条合同工程的基本情况1.工程名称：【建设工程项目名称】。2.工程地点：【建设工程项目地址】。3.工程规模：【建设工程项目规模】。4.工程进度计划：【建设工程项目进度计划】。5.工程施工期限：自【合同生效日期】起，至【工程竣工日期】止。第二条乙方的责任和义务1.乙方应按照国家相关法律法规、技术标准和合同约定，保证工程质量符合规定标准。2.乙方应按照施工进度计划，合理组织施工，保证工程按时完成。3.乙方应按照甲方的要求，提供施工方案和施工图纸，并与甲方共同确认。4.乙方应按照工程图纸和施工方案，采购符合相关标准的材料和设备，并按时送至工地。5.乙方应组织施工队伍，具备相应的施工人员和技术力量，保证施工安全和顺利进行。6.乙方应按照合同约定的支付方式和款项，及时向甲方支付工程款。7.乙方应购买工程责任保险，保证施工期间的人身和财产安全。第三条甲方的责任和义务1.甲方应按时将建设地点和相关设施交付乙方，确保施工顺利进行。2.甲方应按照合同约定的支付方式和款项，及时向乙方支付工程款。3.甲方应配合乙方进行施工，提供必要的协助和支持。4.甲方应按照合同约定的质量要求和验收标准，对工程质量进行监督和检查。第四条工程款支付方式1.甲方按照工程进度和合同约定的款项，分期支付工程款。每一期支付的款项应在工程验收合格后的10个工作日内支付。2.乙方应提供具备法律效力的发票和相关证明文件，以便甲方进行付款。第五条违约责任1.若乙方未按合同约定的时间完成工程或未按合同约定的质量要求进行施工，甲方有权要求乙方补救，并可以根据实际损失要求乙方支付违约金。2.若甲方未按合同约定的时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付延期利息，并可以暂停施工。3.若一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决本合同在履行过程中如发生任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向当地仲裁委员会申请仲裁，亦可向有管辖权的法院提起诉讼。第七条合同变更和解除1.双方在签订本合同后，如需变更合同内容，应经双方共同协商一致，并以书面形式确认变更协议。2.若发生不可抗力等无法预见、无法避免的情况，影响到合同的履行，双方可协商解除合同，并以书面形式确认解除协议。第八条合同生效和终止1.本合同经双方签字盖章后生效，并自【合同生效日期】起生效。2.合同期满或工程竣工验收合格后，本合同终止。第九条其他约定事项1.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，可由双方协商并签订补充协议，作为本合同的附件。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：2024年建设工程施工合同范本（3）建设工程施工合同甲方：（盖章）（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（盖章）（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：一、合同背景及定义1.1甲方拥有______________（以下简称“项目”）的土地使用权/建设权/储备用地/建设项目可行性研究报告/施工许可证/其他相关法律文件（具体情况，请注明），现委托乙方进行项目的施工。1.2乙方具有从事建筑施工的相关资质和能力，愿意接受甲方的委托，承担项目的施工任务。二、合同内容2.1项目名称：_____________________2.2项目地址：_____________________2.3项目规模：_____________________2.4项目工期：_____________________2.5合同价款：_____________________2.6付款方式：___________（请注明详细的付款方式，如分期付款、一次性付款等）2.7提供条件：_____________（请注明甲方需为乙方提供的具体条件，如人力、设备、材料等）2.8工作任务：_____________（请详细描述乙方的工作任务、责任和承诺）2.9竣工验收：_____________（请注明竣工验收的标准和程序）2.10违约责任：____________（请注明双方的违约责任和赔偿方式）三、施工过程管理3.1乙方需按照甲方的要求进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和规定，并接受甲方的监督。3.2施工过程中，乙方需遵守国家相关法律法规，保证施工安全，做好现场管理和环境保护工作。3.3乙方需按时完成施工任务，并确保施工进度符合合同约定。3.4若甲方需要调整施工计划或要求进行变更，在书面通知乙方后，双方应协商解决并签订相关变更协议。四、付款方式和发票管理4.1甲方应按照合同约定的付款方式及时间，向乙方支付合同价款。乙方应向甲方提供发票和相关财务报表。4.2如甲方延迟付款，应按照国家相关规定支付滞纳金。4.3双方同意在每次付款时提供有效的发票和财务报表，并按照国家相关规定进行税务合规处理。五、保证金5.1甲方在签订合同时向乙方支付保证金，作为履行合同义务的担保。5.2在甲方履行合同义务后，乙方应按照约定的时间返还保证金。5.3如乙方违反合同约定，甲方有权扣除乙方的保证金作为违约金。六、合同变更和解除6.1若因不可抗力或其他不可预见的原因，导致无法履行合同，双方应及时协商解决，并签订相关变更协议。6.2若因一方违约，导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任。6.3解除合同后，双方应按照解除合同的约定进行结算，并返还对方相应的款项。七、争议解决7.1若甲方与乙方之间发生争议，双方应友好协商解决。7.2若协商解决不成功，双方应提交申请到指定法院进行仲裁。八、其他事项8.1合同的附件包括：合同正文、工程图纸、技术文件、施工规范等。8.2双方达成的口头约定，需以书面形式确认后方为有效。8.3若双方发生争议，未约定的事项，可参照相关法律法规进行处理。九、合同生效和期限9.1