2024年真石漆施工合同范本（二篇）

第3页共3页2024年真石漆施工合同范本高层外墙真石漆合同协议书甲方：_____乙方：_____根据国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了保证工程顺利施工，保证质量要求和工程及时结算，就外墙装饰事宜达成如下协议：工程名称：3、4、9楼外墙真石漆一、承包方式：包工包料。二、施工内容：外墙涂刷真石漆。外墙按照开发商要求涂刮两遍腻子，一遍黑色底漆、美容纸界格线、喷涂真石漆，一遍防罩漆，外墙玻璃及管子的防护。外墙工程量：3楼约为8800平方米，4楼约为9000平方米，9楼约为9500平方米，合计约为27300平方米，工程竣工后按实际施工平方面积结算（防护费由甲方支付，每平方米1.5元）。三、工程价格：工程价格为每平方米86.5元（含腻子、各种漆等材料、检测检验费、含税金、管理费等款项）。四、工程质量：_____乙方必须保证施工质量，做好防护措施，如有管子、玻璃被污染，乙方自行处理，工程质量要达到工程验收等级，确保优良工程。五、付款方式：_____乙方施工完两遍腻子后付工程总造价的30％，黑底漆一遍、放线、界格美容纸、打底后付工程总造价的30％，喷完真石漆后付工程总造价的35％，余款5％作为质保金，一年质保期满一个月内付清。如因甲方付款不按合同执行，乙方有权停工，并由甲方负责经济损失。六、工程期限：本工程日期自年____月____日至年____月____日之前完成。乙方确保施工工期和施工质量，否则每延误一天罚工程总造价1％（因施工现场不成熟和遇不可抗力工期顺延，如甲方付款不及时造成乙方施工工期延续由甲方负责）。七、安全责任：_____乙方应给工人购买意外保险，在工程施工期内所发生的安全及其他一切责任事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。每发现违反安全规定一次，罚款500元。八、售后服务1、乙方要保证提供优质的售后服务，保质期内，出现质量问题时（其他人为因素造成除外），负责三包（包退、包换、保修），三包范围为如无法进行包修的甲方将根据情况扣留其保修金；保修期内乙方接到甲方的函、电后及时做好保修工作。必须对材料实行定期回访。2、材料使用过程中出现质量问题，乙方收到甲方的函、电后，应及时派人赴现场处理。以上协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方签字后生效。2024年真石漆施工合同范本（二）真石漆施工合同甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲方拟委托乙方进行真石漆施工项目，现双方本着平等、自愿、公正的原则，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确双方之间真石漆施工项目的内容、要求、责任和约定事项，保障双方的合法权益，确保项目按照合同约定进行。第二条施工项目1.项目名称：真石漆施工项目2.施工地点：（具体地址）3.施工内容：根据甲方提供的设计图纸和要求，乙方将进行真石漆施工，包括表面处理、底漆涂刷、中涂、面涂等工序。4.施工时间：本次施工工期为（具体工期）天。第三条材料和设备1.材料：乙方将按照甲方要求提供合格的真石漆及相关材料，并保证材料的质量符合相关标准。2.设备：乙方将配备相应的施工设备和工具，保证施工过程中的有效运转。第四条付款方式和金额1.项目总价款为人民币（具体金额）元（大写），包括材料费、施工费、设备费等所有费用。2.付款方式：甲方应在签署合同后的（具体天数）天内支付合同总价款的30%作为预付款，剩余的70%应在完工验收后的（具体天数）天内一次性支付。3.乙方应提供合法的税票和发票，甲方有权要求核对相应的票据信息。第五条工期和延期1.乙方应按照合同规定的工期完成施工任务。2.如乙方因非可抗力因素导致施工延期，应提前向甲方书面说明原因，并经甲方同意后方可延期，延期天数按照双方协商确定。3.若乙方因自身原因导致施工延期的，甲方有权要求单日违约金。第六条质量保证1.施工期间，乙方应严格按照甲方提供的设计要求进行施工，保证施工质量达到相关标准。2.施工完成后，乙方应协助甲方进行验收，确保项目以合格标准交付甲方。3.若施工过程存在质量问题，乙方应负责返工和修复，并承担相应费用。4.施工完成后的质量保修期为（具体天数）天，乙方将提供相应的质量保证。第七条保密条款1.双方在合同履行过程中涉及的商业秘密及技术资料，均应互相保守秘密，未经对方书面许可，不得向第三方透露和使用。2.合同解除或终止后，双方应主动销毁或退还涉及秘密的资料和文件。第八条违约责任1.如双方中任何一方未能按照合同约定履行义务，应向对方支付违约金，具体违约金的数额由双方协商确定。2.如一方违反合同约定严重影响到项目的实施和双方利益，对方有权提前解除合同。第九条争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。2.若协商无法解决争议，则应提交至签订合同所在地法院进行诉讼解决。第十条合同变更和解除1.合同变更：除非经双方协商一致并书面确认，否则不得擅自变更合同内容。2.合同解除：双方一致同意解除合同，或合同发生重大违约，对方可以解除合同。第十一条其他约定（合同中双方其他约定事项可在本条进行补充，如：违约责任、通知送达方式等）第十二条