2024年建设工程勘察合同参考范本（4篇）

第页共页2024年建设工程勘察合同参考范本合同编号：_____甲方（委托方）：_____乙方（勘察单位）：_____本合同由甲方和乙方根据相互平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就甲方拟进行的建设工程勘察项目达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程勘察，乙方按照合同约定提供勘察服务，双方共同维护建设工程质量和项目目标。第二条项目内容1.甲方委托乙方进行的建设工程勘察项目为：（具体项目名称、地点、规模等）2.乙方承诺按照合同约定的勘察内容、范围和工作要求，完成相应的勘察任务。第三条勘察报告1.乙方在勘察完成后，应向甲方提交勘察报告，报告内容应包括但不限于以下内容：（根据具体项目勘察要求列出报告内容）2.勘察报告应详细、准确、完整，符合国家有关勘察规范和标准。乙方应保证勘察报告真实、可靠，对报告中的错误或不实负责。第四条付款方式及费用1.乙方按照双方所签合同约定的费用标准，按阶段与甲方进行结算。2.付款方式为：（如：现金、银行转账等）第五条保密条款1.双方对于在合同履行过程中所得到的对方的商业、技术、经营秘密等信息，承诺予以保密。未经对方书面许可，任何一方不得向外透露。2.若一方违反本保密条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第六条劳动保护及安全责任1.乙方在勘察过程中，应遵守国家有关劳动保护的法律、法规和标准，保证工作人员的安全和身体健康。2.如乙方在勘察过程中发生事故，应及时采取措施救护伤员并报告甲方。第七条违约责任1.若甲方未按照合同约定时间支付费用，乙方有权要求延迟履行或终止合同，并就此向甲方主张违约赔偿。2.若乙方未按照合同约定时间提交勘察报告，甲方有权要求延期或解除合同，并就此向乙方主张违约赔偿。第八条争议解决合同履行中发生争议时，双方应友好协商解决。若协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。第九条合同变更与解除1.任何一方需变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致。2.未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。第十条合同生效本合同经甲乙双方签字盖章后生效，并附上相应的附件。第十一条其他事项（根据具体项目需要，列出其他双方约定事项）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：乙方（勘察单位）：签字：签字：日期：日期：2024年建设工程勘察合同参考范本（2）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____(由勘察人编填)勘察证书等级：_____发包人：_____勘察人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____勘察人：_____发包人委托勘察人承担_____任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：1.6承接方式：按实结算、现场签证。1.7预计勘察工作量：拟布钻孔10个，其中一般性孔4个，控制性孔4个，2个剪切波速实验孔(为抗震设计提供参数)。孔深预计20m-25m,剪切波速实验孔孔深预计30m-35m，具体孔深视地层变化而变化。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程勘察工作定于____年____月____日开工，____年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准以￥____元\米计，剪切波速试验孔按￥____元\孔另计，共_____孔。计取费用;4.2.2本工程勘察费预算约为￥____元(大写人民币整)(含税);勘察工作外业结束后付预算勘察费的\;提交勘察成果资料并经送审合格后7天内，发包人应付实际勘察费的100%;不留余款。勘察人同时提供相应价款的发票。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物。5.1.3发包人应及时为勘察人协助解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源等)，其中水、电费用由发包人承担。5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作。5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费。5.1.8发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工程现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。第六条：违约责任6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在\以内时，发包人应向勘察人支付预算额\的勘察费;完成的工作量超过\时，则应向勘察人支付预算额\的勘察费。6.3由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：8.1本次勘察按国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、国标《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(____年版)、国标《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、国标《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)等有关规范执行，并参照福建省工程建设地方标准《岩土工程勘察规范》(DBJ13-84-2006)、《建筑地基基础技术规范》(DBJ13-07-2006);8.2施工场地四通一平(水、电、路、通讯信号)由业主负责解决;8.3业主需派专人负责孔深丈量验收，并负责现场钻探米数签证。实际结算以现场签证单为准。第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决;如协商不成，可向发包人所在地方人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;由勘察人负责，发包人协助，按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案，备案不是本合同生效的条件。发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。发包人名称：_____勘察人名称：_____(盖章)_____(盖章)_____法定代表人：(签字)_____法定代表人：(签字)_____委托代理人：(签字)_____委托代理人：(签字)_____住所：_____住所：_____邮政编码：_____邮政编码：_____电话/传真：_____电话/传真：开户银行：_____开户银行：_____银行帐号：_____银行帐号：_____鉴证意见：_____建设行政主管部门备案：_____(盖章)_____(盖章)_____备案号：_____经办人：_____备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日2024年建设工程勘察合同参考范本（3）合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于甲方拟进行建设工程项目，现拟邀请乙方进行该项目的勘察工作，并与乙方就有关事项达成以下协议。双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条项目概况1.1甲方拟进行的建设工程项目名称及地点为：【项目名称】【项目地点】1.2勘察工作的内容范围包括：【勘察工作的内容范围】。1.3勘察工作的时间安排为：【勘察工作的开始时间】至【勘察工作的结束时间】。第二条乙方的责任和义务2.1乙方应确保其组织具有相应的勘察能力和资质，能够有效完成本合同约定的勘察工作。2.2乙方应按照国家相关法律法规、规范和标准的要求，对甲方提供的工程项目进行综合勘察，包括但不限于地质勘察、地形测量、土壤试验等工作，以提供准确、可靠的勘察结果。2.3乙方应按照勘察合同约定的时间节点提交相应勘察成果。如因乙方原因导致勘察成果无法按时提交的，应承担相应的责任。第三条甲方的责任和义务3.1甲方应向乙方提供建设工程项目的相关资料和信息，包括但不限于设计图纸、土地权属证明、环评文件等。3.2甲方应按照约定时间支付乙方的勘察费用，并提供勘察费用支付凭证。第四条勘察费用和支付方式4.1甲方应按照勘察工作内容的复杂程度和工程规模，与乙方协商确定勘察费用和支付方式。4.2勘察费用的支付方式为：【支付方式】。4.3勘察费用应在勘察工作完成后【天数】日内支付到乙方指定账户。第五条保密条款5.1双方同意将在合同履行过程中所知悉、掌握的与对方有关的商业秘密、技术资料及其他应保密的信息予以保守，并不得以任何方式向第三方披露。5.2保密条款的保密期限自合同终止之日起【年限】年。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中出现争议时，应通过友好协商解决。若经协商仍无法解决，则可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。第七条合同变更和解除7.1合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。7.2合同解除应经双方协商一致，并以书面形式签订解除协议。第八条其他事项8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字之日起生效。8.2本合同附件为不可分割的合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.3本合同未尽事宜，由双方协商解决。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：2024年建设工程勘察合同参考范本（4）合同编号：【合同编号】本合同由以下双方于【合同签订日期】签署：甲方：【甲方单位名称】（以下简称“甲方”）地址：【甲方单位地址】法定代表人：【甲方单位法定代表人】联系电话：【甲方单位联系电话】乙方：【乙方单位名称】（以下简称“乙方”）地址：【乙方单位地址】法定代表人：【乙方单位法定代表人】联系电话：【乙方单位联系电话】鉴于：1.甲方拟对【工程名称】进行勘查工作，为此甲方希望雇佣乙方作为勘察单位，进行相关的勘察工作；2.乙方具备进行此项勘察工作所需的合法资格和经验；3.双方经过友好协商，一致同意签订本合同，并遵守合同的约定。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方本着诚实、公平、平等和自愿的原则，达成以下合同：第一条项目概况1.1项目名称：【工程名称】1.2项目地点：【工程地点】1.3项目内容：【工程内容】1.4工期：【工程工期】第二条勘察范围2.1乙方应按照甲方的委托，对项目进行全面勘测和分析，包括但不限于土地、地质、地形、水文、气象等方面的勘察。2.2乙方应根据勘察结果，编制符合国家有关规定和标准的勘察报告，并提交给甲方。第三条勘察费用和付款方式3.1甲方应按照本合同约定的勘察范围和工作内容