2024年建设工程施工投标合同范文（二篇）

第3页共3页2024年建设工程施工投标合同范文(招标人)：鉴于(以下简称投标人)参加项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即____年____月____日后至____年____月____日内未经贵方许可撤回投标文件;2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》;3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。我方保证的金额为人民币____元(大写：_____)。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后日，即至____年____月____日止。投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：(1)代投标人向贵方支付投标保证金为人民币____元。(2)如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币____元。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。2.我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。3.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因贵方违约致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.因不可抗力造成投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指：保证人：法定代表人(或授权代理人)：____年____月____日2024年建设工程施工投标合同范文（二）合同编号：【____】建工-01甲方：[甲方名称]（以下简称“甲方”）地址：[甲方地址]电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]（以下简称“乙方”）地址：[乙方地址]电话：[乙方电话]鉴于甲方拟进行【工程项目名称】的建设工程施工，乙方具有相关施工经验和技术能力，双方达成如下合作协议：第一条项目概况1.1项目名称：【工程项目名称】1.2项目地点：【项目地点】1.3项目建设内容及规模：【项目建设内容及规模】1.4项目工期：【项目工期】第二条乙方责任2.1乙方应根据甲方提供的项目设计图纸和施工要求，依法组织施工作业，并保证施工质量符合国家相关标准和规定。2.2乙方应按照甲方要求，制定详细的施工计划，并按计划组织施工作业。2.3乙方应具备必要的工程设备和技术人员，确保施工进度和质量。第三条甲方责任3.1甲方应按时提供项目设计图纸及相关文件，并提供施工所需的场地和基础设施条件。3.2甲方应按合同约定支付工程款项，并根据施工进度适时进行验收。3.3甲方应组织相关部门协调解决施工中的相关问题，并提供必要的技术指导和协助。第四条合同价款4.1合同价款：【合同价款】（大写：【合同价款大写】）4.2工程款支付方式：甲方应按照以下方式支付工程款：（1）工程款总额的30%作为预付款，在合同签订后【付款期限】日内支付；（2）工程款总额的50%按照工程进度支付，每完成【项目进度】时支付【支付比例】；（3）工程款总额的20%在工程竣工验收合格后【付款期限】日内支付；4.3如因甲方原因导致工程进度滞后，甲方应按照实际工程进度支付相应款项。第五条竣工验收5.1乙方完成施工后，甲方应按照合同约定的时间进行竣工验收。乙方应确保施工质量符合相关标准和规定，满足甲方的验收要求。5.2如竣工验收合格，甲方应及时支付尾款，并依法办理工程竣工验收手续。5.3如竣工验收不合格，乙方应负责整改并重新提交验收。甲方有权扣除相应款项作为保证金。第六条违约责任6.1如乙方未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方改正，如乙方在合理期限内未能改正，则甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。6.2如甲方未按合同约定支付工程款项或未按时提供必要的支持和协助，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。6.3如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可以协商解除合同或延期履行，但应及时通知对方并提供相应证明文件。第七条保密条款7.1本合同签署后，双方应对涉及到对方商业秘密的一切信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得泄露或披露给任何第三方。7.2对涉及到本合同内容及履行过程中的商业秘密，双方应按照相关法律法规的规定妥善保管并予以保密。第八条争议解决8.1因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，双方同意提交【仲裁/法院】解决。8.2仲裁地点：【仲裁地点】8.3仲裁费用：由争议双方各自承担。第九条合同生效9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，并自项