水电施工合同

水电施工合同合同双方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟对位于【地质】的工程进行水电施工，承包商愿意承担本工程的水电施工任务，现双方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程范围1.1业主委托承包商承担本工程的水电施工任务，包括但不限于：电气系统、给排水系统、通风空调系统、消防系统等的设计、采购、安装、调试及售后服务。1.2附件1为本工程的施工图纸及说明，作为本合同不可分割的一部分。二、合同价格2.1双方确认本工程的合同价格为人民币【金额】元（大写：【人民币金额】元整）。2.2上述合同价格包括承包商完成本工程所需的全部费用、税费、利润等。三、付款方式3.1业主应按照双方约定的付款计划向承包商支付合同款项。3.2附件2为付款计划，作为本合同不可分割的一部分。四、工期4.1承包商应在合同签订后【天数】天内开始施工，并在【天数】天内完成本工程的施工任务。4.2若因不可抗力等原因导致工期延误，双方应另行协商解决。五、质量保证5.1承包商应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。5.2工程验收合格后，承包商应提供【年限】年的质量保证期。六、违约责任6.1若业主未能按照约定支付合同款项，应向承包商支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×【百分比】%×逾期天数。6.2若承包商未能按照约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期完工天数×合同总金额×【百分比】%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。附件：1.施工图纸及说明2.付款计划甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________注：以上合同仅供参考，具体条款请根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：第三方（以下简称“监理公司”）：鉴于业主拟对位于【地质】的工程进行水电施工，承包商愿意承担本工程的水电施工任务，监理公司愿意对本工程进行监理，现各方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程范围1.1业主委托承包商承担本工程的水电施工任务，包括但不限于：电气系统、给排水系统、通风空调系统、消防系统等的设计、采购、安装、调试及售后服务。1.2监理公司负责对承包商的施工过程进行监理，确保工程质量符合国家相关标准和行业标准。1.3附件1为本工程的施工图纸及说明，作为本合同不可分割的一部分。二、合同价格2.1双方确认本工程的合同价格为人民币【金额】元（大写：【人民币金额】元整）。2.2上述合同价格包括承包商完成本工程所需的全部费用、税费、利润等。三、付款方式3.1业主应按照双方约定的付款计划向承包商支付合同款项。3.2监理公司应在每个付款节点对承包商的施工进度和质量进行审核，并向业主提出付款建议。3.3附件2为付款计划，作为本合同不可分割的一部分。四、工期4.1承包商应在合同签订后【天数】天内开始施工，并在【天数】天内完成本工程的施工任务。4.2若因不可抗力等原因导致工期延误，各方应另行协商解决。五、质量保证5.1承包商应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。5.2监理公司负责对承包商的施工质量进行监督和检查，确保工程质量符合约定。5.3工程验收合格后，承包商应提供【年限】年的质量保证期。六、违约责任6.1若业主未能按照约定支付合同款项，应向承包商支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×【百分比】%×逾期天数。6.2若承包商未能按照约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期完工天数×合同总金额×【百分比】%。6.3若监理公司未能履行监理职责，导致工程质量不符合约定，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：工程不合格部分的价值×【百分比】%。七、争议解决7.1各方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。8.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。附件：1.施工图纸及说明2.付款计划甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________丙方（盖章）：____________签订日期：____________总结：本合同的签订，引入了监理公司作为第三方主体，其主要目的是为了保证工程质量和进度，确保业主的权益得到保障。通过引入监理公司，业主可以更加放心地委托承包商进行施工，同时也能够及时发现和解决施工过程中出现的问题，确保工程按时按质完成。同时，本合同在条款设计上，以甲方权益为主导，强化了甲方的权利和利益保护，增加了乙方的违约及限制条款，使得甲方能够在合同履行过程中占据更加有利的地位。这样的设计既能够保护甲方的合法权益，又能够促使乙方和丙方更加认真履行合同义务，确保工程顺利进行。第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“设计方”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于委托方拟对位于【地质】的工程进行设计，设计方愿意承担本工程的设计任务，监理方愿意对本工程的设计过程进行监理，现各方经友好协商，达成如下合同条款：一、设计范围1.1委托方委托设计方承担本工程的设计任务，包括但不限于：建筑设计、结构设计、机电设计、景观设计等。1.2监理方负责对设计方的designprocess进行监理，确保设计质量符合国家相关标准和行业标准。1.3附件1为本工程的设计任务书及说明，作为本合同不可分割的一部分。二、合同价格2.1双方确认本工程的设计费为人民币【金额】元（大写：【人民币金额】元整）。2.2上述合同价格包括设计方完成本工程所需的全部费用、税费、利润等。三、付款方式3.1委托方应按照双方约定的付款计划向设计方支付设计费。3.2监理方应在每个付款节点对设计方的designprogress和quality进行审核，并向委托方提出付款建议。3.3附件2为付款计划，作为本合同不可分割的一部分。四、设计周期4.1设计方应在合同签订后【天数】天内开始设计工作，并在【天数】天内完成本工程的设计任务。4.2若因不可抗力等原因导致设计周期延误，各方应另行协商解决。五、设计保证5.1设计方应按照国家相关标准和行业标准进行设计，确保设计质量。5.2监理方负责对设计方的designquality进行监督和检查，确保设计质量符合约定。六、违约责任6.1若委托方未能按照约定支付设计费，应向设计方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×【百分比】%×逾期天数。6.2若设计方未能按照约定完成设计任务，应向委托方支付违约金，违约金计算方式为：逾期完工天数×合同总金额×【百分比】%。6.3若监理方未能履行监理职责，导致设计质量不符合约定，应向委托方支付违约金，违约金计算方式为：设计不合格部分的价值×【百分比】%。七、争议解决7.1各方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。8.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。附件：1.设计任务书及说明2.付款计划甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________丙方（盖章）：____________签订日期：____________总结：本合同的签订，引入了监理方作为第三方主体，其主要目的是为了保证设计质量和进度，确保设计方的权益得到保障。通过引入监理方，设