上海市建设工程施工合同

上海市建设工程施工合同第一章总则第一条合同主体1.1本合同由以下双方签订：发包人：（全称），住所地：上海市XX区XX路XX号。承包人：（全称），住所地：上海市XX区XX路XX号。第二条合同标的1.2本合同标的为：（工程名称），工程地点：上海市XX区XX路XX号。第二章合同价格第三条合同总价2.1本合同总价为本工程的完成及其质量、安全、进度等各项指标满足本合同约定的费用，总计人民币（大写）：（金额），小写：（金额）。第四条付款方式2.2发包人应按照本合同约定的付款节点和比例向承包人支付合同价款。具体付款方式如下：预付款：（比例），（金额）；进度付款：（比例），（金额）；竣工验收合格后付款：（比例），（金额）；质量保证期满后付款：（比例），（金额）。第三章工期第五条工期约定3.1本合同约定的工期为：（开工日期）至：（竣工日期）。第六条工期延误3.2如因承包人原因导致工程延期，承包人应按照本合同约定向发包人支付违约金。第四章质量与验收第七条质量标准4.1本工程的质量标准应符合国家及上海市相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求，并达到：（质量等级）。第八条验收程序4.2工程竣工后，承包人应按照本合同约定的验收程序组织验收。验收不合格的，承包人应按照发包人的要求整改，直至达到验收标准。第五章违约责任第九条违约金5.1各方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并向守约方支付违约金。第十条赔偿责任5.2因承包人原因造成工程质量、安全事故的，承包人应承担相应的赔偿责任。第六章争议解决第十一条争议解决方式6.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。第七章其他约定第十二条保密条款7.1各方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。第十三条合同的变更和解除7.2本合同的变更或解除应经各方协商一致，并书面确认。第十四条合同的终止7.3本合同在工程竣工验收合格，并支付完毕全部合同价款后终止。第八章附则第十五条合同的生效、修改和补充8.1本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同的修改和补充应采用书面形式，经各方签字（或盖章）后与本合同具有同等法律效力。第十六条合同份数8.3本合同一式肆份，各方执贰份，具有同等法律效力。第十七条其他约定8.4各方在本合同签订前已签订的相关协议、文件等，为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人：（盖章）承包人：（盖章）签订日期：（年月日）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一章总则第一条合同主体1.1本合同由以下三方签订：甲方：（全称），住所地：上海市XX区XX路XX号。乙方：（全称），住所地：上海市XX区XX路XX号。第三方：（全称），住所地：上海市XX区XX路XX号。第二条合同标的1.2本合同标的为：（工程名称），工程地点：上海市XX区XX路XX号。第二章合同价格第三条合同总价2.1本合同总价为本工程的完成及其质量、安全、进度等各项指标满足本合同约定的费用，总计人民币（大写）：（金额），小写：（金额）。第四条付款方式2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例向乙方支付合同价款。具体付款方式如下：预付款：（比例），（金额）；进度付款：（比例），（金额）；竣工验收合格后付款：（比例），（金额）；质量保证期满后付款：（比例），（金额）。第三章工期第五条工期约定3.1本合同约定的工期为：（开工日期）至：（竣工日期）。第六条工期延误3.2如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照本合同约定向甲方支付违约金。第四章质量与验收第七条质量标准4.1本工程的质量标准应符合国家及上海市相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求，并达到：（质量等级）。第八条验收程序4.2工程竣工后，乙方应按照本合同约定的验收程序组织验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。第五章甲方权益保障第九条甲方权益保障5.1乙方应保证甲方在合同履行过程中的合法权益，包括但不限于：保障甲方的知识产权和商业秘密；按照甲方要求提供合格的工程成果；确保工程质量和安全符合甲方要求。第十条甲方权利行使5.2甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并要求乙方按照甲方的要求进行整改。第六章乙方义务与限制第十一条乙方义务6.1乙方应按照本合同的约定履行合同义务，包括但不限于：按照约定的工期完成工程；保证工程质量和安全；按照甲方的要求提供相关资料和文件。第十二条乙方限制6.2乙方不得未经甲方同意，将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。第七章第三方责任第十三条第三方责任7.1第三方作为合同的担保方，应对乙方在合同履行过程中的违约行为承担连带责任。第八章违约责任与赔偿第十四条违约金8.1各方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并向守约方支付违约金。第十五条赔偿责任8.2因乙方原因造成工程质量、安全事故的，乙方应承担相应的赔偿责任。第九章争议解决第十六条争议解决方式9.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。第十章其他约定第十七条保密条款10.1各方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。第十八条合同的变更和解除10.2本合同的变更或解除应经各方协商一致，并书面确认。第十九条合同的终止10.3本合同在工程竣工验收合格，并支付完毕全部合同价款后终止。第十一章附则第二十条合同的生效、修改和补充11.1本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。11.2本合同的修改和补充应采用书面形式，经各方签字（或盖章）后与本合同具有同等法律效力。第二十一条合同份数11.3本合同一式肆份，各方执贰份，具有同等法律效力。第二十二条其他约定11.4各方在本合同签订前已签订的相关协议、文件等，为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十二章第三方介入的意义和目的第二十三条第三方介入的意义12.1第三方作为独立的担保方，介入本合同有助于确保合同的履行，提高合同的执行效率，增强各方的信任。第二十四条第三方目的和意义12.2第三方的主要目的是为甲方提供额外的保障，确保乙方按照合同约定履行其义务，同时也为乙方提供一个公正、公平的合同环境。第十三章甲方为主导的目的和意义第二十五条甲方为主导的目的13.1甲方作为合同的主导方，其目的是确保工程按照甲方的要求和标准顺利进行，确保工程质量和安全达到预期目标。第二十六条甲方为主导的意义13.2甲方为主导的意义在于