2024年建设工程承包合同参考范文（2篇）

第4页共4页2024年建设工程承包合同参考范文发包人（全称）：_____有限公司承包人（全称）：_____集团有限责任公司依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：土建、装饰、机电安装及室外附属工程工程立项批准文号：_____资金来源：自筹承包范围：_____二、工程承包范围承包范围：1除地下室钢筋混凝土结构工程外，土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中：1.1土建施工承包范围为_____建筑设计院有限公司设计的“_____一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。1.2机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程，待发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围。2凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。3工程师指令经发包人同意的其他项目。发包人如有正当理由时，保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。三、合同工期：开工日期：____年____月____日（暂定）竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数928天（暂定），详细分期交付工期约定见专用条款。四、质量标准工程质量标准：各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求，工程总体质量符合《建筑工程验收统一标准》（GB50300—2001）的规定。质量目标：确保市优，争创国优。五、合同价款金额（大写）：暂定陆亿零捌拾捌万元（人民币）￥：60088万元（暂定）此价款为暂定价，发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的价款为准。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程预算书9.其他合同附件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他其他当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定：双方签字盖章并经政府部门备案后生效。发包人：_____（公章）承包人：_____（公章）住所：_____住所：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代表人：_____法定代表人：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____开户银行：_____开户银行：_____帐号：_____账号：_____邮政编码：_____邮政编码：_____2024年建设工程承包合同参考范文（二）第一章总则第一条合同范围本合同是建设工程承包合同，是甲方委托乙方承包建设工程的约定和规范。第二条合同目的本合同的目的是确保项目的顺利进行，保护双方的合法权益，促进合同的履行。第三条币种本合同的支付、结算以及索赔，以人民币为计价单位。第四条合同附件本合同的附件为合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。第五条项目范围本合同所约定的项目范围为：1.工程名称、工程地点和工程规模2.工程内容、工程进度和工程质量3.工程造价、支付方式和结算方式4.工程担保和安全质量第二章合同的订立和解释第六条合同的订立1.乙方应当在合同签署之日起3日内向甲方提供其营业执照、施工许可证及其他必要的证件。2.乙方提供的证件应当是真实有效的，如有虚假，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的责任。第七条合同的解释本合同的解释权归属于双方约定的仲裁机构，如有争议，应当通过友好协商解决。无法通过协商解决的，可将争议提交至仲裁机构处理。第三章合同的履行第八条乙方的权利和义务1.乙方应按照本合同约定的进度和质量要求进行施工，并保证施工安全。2.乙方应配备足够的技术人员和施工设备，并保证施工进度。3.乙方应按照本合同约定的支付方式进行工程款的支付和结算。4.乙方应对工程质量负责，必要时进行整改，并承担相应的费用。第九条甲方的权利和义务1.甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款，并按时提供乙方施工所需的资料和条件。2.甲方有权对乙方的施工情况进行监督和检查，并提出相应的整改要求。3.甲方应对乙方的工程质量进行验收和评估，并及时支付工程款。第四章合同的变更和解除第十条合同的变更1.在建设工程进行过程中，如遇到不可抗力的因素或双方先后达成协议，可对本合同进行变更。2.变更的内容应当经过双方书面确认，并在合同附件中进行记录。第十一条合同的解除1.合同的解除应当经过双方协商一致，并以书面形式进行确认。2.如因一方违约而导致合同解除，另一方有权要求违约方承担相应的损失赔偿责任。第五章合同的保证和违约责任第十二条乙方的保证责任乙方应对本合同的履行承担相应的责任，并为甲方提供充分的保证。第十三条甲方的保证责任甲方应按照合同约定的方式和时间支付工程款，并为乙方提供充分的保证。第十四条违约责任如一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。第十五条不可抗力由于不可抗力因素导致合同无法履行的，双方不承担违约责任，但应及时通知对方，并尽力减少由此而产生的损失。第六章争议的解决第十六条争议的处理1.双方发生争议时应当通过友好协商解决。2.若协商不能解决争议，均同意将争议提交至双方同意的仲裁机构进行解决。第十七条合同的终止本合同在下列情况下终止：1.合同的期限届满；2.合同的目的完成；3.双方协商一致解除合同；4.法律、法规规定的其他情况。第七章附则第十八条本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同履行完毕之日。第十九条本合同未尽事宜由双方协商解决，如无法达成一致意见，应遵循中华人民共和国相关