2024年钢结构工程承包合同参考范文（三篇）

第4页共4页2024年钢结构工程承包合同参考范文发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。一、工程名称、工程地点：二、工程内容及主要技术参数1、工程内容：2、面积：_____㎡(以实际验收面积为准)。3、技术要求：4、其它要求：三、质量、工期1、工程质量要求：合格工程。2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。四、工程造价及付款方式1、工程造价本工程单平米造价为人民币____元/平方米。总造价以验收的总面积为依据。2、付款方式(1)主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款____%，累计支付工程款。(2)工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后，交付甲方使用。剩余工程款____%即人民币____元。预留工程款的____%作为质保金(六个月内结清)。五、甲乙双方负责事项(一)甲方负责事项1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。2、甲方提供合格的支撑面，并做好配合乙方的工作。3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。4、按合同约定，按期付款。(二)乙方负责事项1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。2、按合同约定，按期完工。3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。4、工程完工时，积极配合甲方的验收。六、工程验收1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。2、甲方____日内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。七、违约责任1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日____%偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。2、乙方工程逾期交付，按____元/天赔偿甲方损失。八、附则1、本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。3、甲乙双方因履行合同发生争议，因本着友好协商的原则，可进行调解、和解，无法解决的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。4、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：住址：代表人：联系方式：____年____月____日乙方：住址：责任人：联系方式：____年____月____日2024年钢结构工程承包合同参考范文（二）合同编号：[合同编号]承包人：[承包人名称]地址：[承包人地址]邮编：[承包人邮编]联系电话：[承包人电话]电子邮箱：[承包人邮箱]业主：[业主名称]地址：[业主地址]邮编：[业主邮编]联系电话：[业主电话]电子邮箱：[业主邮箱]根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，经承包双方协商一致，达成以下协议，以明确工程承包的权利和义务。一、项目名称1.1合同项目名称：钢结构工程承包。1.2工程项目位置：[工程项目位置]。1.3工程项目规模：[工程项目规模]。1.4工程项目的详细描述及技术要求将在工程设计文件中列明。二、工程承包范围2.1承包人应按照业主的需求，完成工程项目的设计、制造、运输、安装、调试等工作。2.2工程承包范围包括但不限于以下项目：（1）钢结构工程设计；（2）钢结构制造；（3）钢结构运输；（4）钢结构安装；（5）钢结构调试。三、合同金额及支付方式3.1合同金额为人民币[金额]元整。3.2业主应按照以下支付方式向承包人支付款项：（1）合同签订后，业主应向承包人支付合同金额的30%作为预付款；（2）工程进展到一定阶段，业主按进度向承包人支付相应款项；（3）工程完工后，业主应及时向承包人支付尾款。四、工程进度及质量控制4.1工程进度：（1）承包人应按照工程进度计划进行施工，如遇不可抗力或其他特殊原因导致工期延误，承包人需及时向业主提供书面解释，并商定调整工期的措施；（2）工程进度计划应在合同签订后15个工作日内提交给业主审批。4.2工程质量：（1）承包人应按照国家相关标准和规定进行工程施工，确保工程质量符合相关要求；（2）工程完工后，业主有权对工程质量进行验收，如发现工程质量不符合要求的问题，承包人应及时进行整改。五、保密条款5.1承包人应对本合同内容及工程设计文件等相关信息保密，不得泄露给非相关人员；5.2业主在未经承包人书面同意的情况下，不得将本合同内容及工程设计文件等相关信息泄露给非相关人员。六、信用担保为了保证本合同的履行，承包人应提供相应担保，如保证金、保险等。七、合同解除和违约责任7.1如果发生下列情况之一，本合同应解除：（1）经业主书面通知，承包人无理由拒绝或无能力继续履行合同；（2）工程项目出现重大质量问题，承包人拒不整改或无能力整改；（3）法律法规规定的其他解除合同情况。7.2发生合同解除情况后，未完成工程进度的应由承包人进行修复并承担相应责任。八、争议解决8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。8.2仲裁裁决是终局的，对双方有约束力。九、其他事项9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并付清款项后终止。9.2本合同的附件为不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。9.3本合同未尽事宜由双方协商解决。承包人（签字）：_________________日期：___________________业主（签字）：___________________日期：___________________2024年钢结构工程承包合同参考范文（三）发包方：_____地址：_____邮码：_____电话：_____法定代表人：_____职务：_____承包方：_____地址：_____邮码：_____电话：_____法定代表人：_____职务：_____双方根据中国有关法律规定，在合法自愿基础上，经协商签订本合同，共同遵守。第一条承包形式为上交利润递增包干。第二条承包期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共____年。第三条上交利润数额1.承包方上交利润包干基数为____元。2.承包方按递增%比例上交利润。3.承包方上交利润时间按计算，即年月交元;年月交元;年月交元;年月交元;年月交元。第四条企业留利分配项目生产发展基金%福利基金%奖励基金%企业留利第五条国家指令性产品供应计划和生产计划第六条主要经济技术指标____年末固定资产原值万无，承包期间固定资产增值总额为万元，其中年万元;年万元;年万元;年万元;年万元。2.国家资产的维护;设备完好率%;固定资产净值率%.3.新产品开发项，主要新产品是.4.承包期间技术改造投资总额元;年为____元;年为____元;年为____元。5.产品质量要求.6.主要物资能源消耗指标。7.安全生产和双保指标.8.出口创汇指标.9.产值指标.10.上交利润.第七条贷款归还，承包前的债权债务处理：________________.第八条双方权利和义务(一)发包方：_____1.应按承包合同规定，监督企业管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税，履行合同;做好指导、协商、服务工作。2.承包方因经营管理不善，在时间内完不成上交利润%，或严重违法经营，或的，发包方会同有关部门核查后，可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。3.按合同规定兑现奖罚条款。4.(二)承包方：_____1.承包方的经营者是企业在承包期内的法定代表人，对企业的生产经营管理活动负有全面责任，按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第条规定行使职权。2.在国家法律、政策、计划允许的范围内，承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。3.承包方必须遵守国家法律，执行国家政策和计划，完成合同规定的各项指标和任务，维护国家、企业和职工的合法权益，正确处理企业内部的分配关系。4.承包方完成或超额完成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行奖励：_____(1).(2).(3).5.承包方完不成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行处罚：_____(1).(2).(3).6.第九条违约责任1.发包方违约或非法干预，给承包方造成经济损失，相应调整当年上交利润或延长承包期限。2.承包方完不成上交利润指标，除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外，不足部分以企业资