2024住建部建设工程施工合同

2024住建部建设工程施工合同合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、工程质量2.1工程质量标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）及相关专业验收规范执行。2.2工程质量保证：乙方应严格按照设计文件、施工图纸及有关技术规范进行施工，确保工程质量。工程竣工后，乙方应承担不少于一年的质量保修期。三、工程造价与支付3.1工程造价：本工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2支付方式：（1）甲方支付预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价的10%作为预付款。（2）进度付款：工程进度达到合同约定的节点后，乙方提交进度付款申请，甲方审核无误后支付相应款项。（3）竣工结算：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方审核无误后支付剩余款项。四、工期延误4.1乙方如因自身原因导致工程延期，应按逾期工程价款的1%向甲方支付违约金。4.2甲方如因自身原因导致工程延期，应承担乙方因此产生的合理费用，并支付乙方相应的逾期费用。五、材料与设备5.1乙方应按照设计文件和施工图纸要求采购施工材料和设备，并对材料和设备的质量负责。5.2甲方有权对乙方采购的材料和设备进行检验，如不符合要求，乙方应立即更换或修复。六、安全生产6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。6.2乙方应对施工现场的工人进行安全教育，并为工人提供必要的安全生产保障。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方结算完毕之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：

1.建筑工程设计文件

2.施工图纸和技术规范

3.工程预算书

4.工程进度计划

5.安全生产管理制度

6.材料和设备采购清单

7.质量保修书

8.工程验收标准二、违约行为及认定：

1.乙方未按照设计文件和施工图纸要求施工，或使用的材料和设备不符合要求。

2.乙方未按照约定的工期完成工程。

3.乙方未按照约定支付工程价款。

4.甲方未按照约定支付预付款、进度付款或竣工结算款。

5.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等。

6.任何一方未履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：

1.甲方：指建设工程项目的业主。

2.乙方：指具备相应资质和能力的承包商。

3.工程质量：指工程符合设计文件、施工图纸及有关技术规范的要求。

4.工期：指合同约定的工程开始和结束日期。

5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应支付给对方的经济赔偿。

6.安全生产：指在施工过程中，采取措施保障工人和工程的安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：严格按照合同约定的工期进行履约，如遇不可抗力因素，及时与甲方沟通，制定合理的延期计划。

2.材料和设备不符合要求：乙方应严格按照设计文件和施工图纸要求采购材料和设备，如甲方对材料和设备有疑问，乙方应立即更换或修复。

3.工程质量问题：乙方应加强对工程质量的控制，甲方有权对工程质量进行检验，如发现问题，乙方应立即整改。

4.支付问题：双方应严格按照合同约定的付款方式进行支付，如有争议，及时协商解决。

5.安全生产问题：乙方应加强对施工现场的安全生产管理，遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同。