2024年园林施工合同标准版本（2篇）

第5页共5页2024年园林施工合同标准版本甲方(“甲方”)乙方(“乙方”)：依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局发布的《建设工程施工合同》(GF_____99_____0201)及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况第____条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程开工竣工时间：本工程自____日竣工。二、双方的权利义务第____条双方派驻工地代表3.1甲方派驻工地代表姓名3.2乙方派驻工地代表姓名3.3任何一方驻工地代表发生变更时，应提前____日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。第____条甲方责任4.1甲方在开工前应取得并提供正常合法的该项目建设的相关手续，保证该项目能正常施工。4.2甲方在开工前完成场地三通一平工作，保证乙方能如期顺利进场施工。_____对本工程材料的质量进行监督、检查和验收;监督检查工程质量、进度。4.4提供施工水源，电源并接至预定位置。施工期间用水用电由乙方负责，竣工验收后园林用水用电由甲方负责。4.5甲方应积极配合乙方协调好周边的一切矛盾。4.6甲方应按合同约定，按期支付工程款。第____条乙方责任5.1按双方确定的施工图施工和完成工程，并修补其中的缺陷。5.2保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关法律法规和其他相关规定。5.3已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。5.4乙方按“安全生产、文明施工”标准化进行施工。三、工期第____条合同工期开工日期竣工日期：第____条工期延误7.1在乙方无违约行为的情况下，由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工期相应顺延。(1)甲方未能按双方约定时间确定施工方案和提供施工条件：(2)甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行;(3)甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;(4)因工程量变化(增加超过____%)或重大设计变更影响工期;(5)非乙方原因停水、停电等原因造成停工;(6)不可抗力及自然灾害;(7)甲方同意工期相应顺延的其它情况;7.2乙方在以上情况发生后____日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方、监理方提出报告。甲方在收到报告后____日内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。第____条工程款支付10.1乙方进场施工____日内，甲方按合同拨付工程总造价(万元)作为乙方进场施工准备费用，用于工人进场、施工材料的基本费用。10.2乙方完成工作量____%，甲方拨付乙方全部工程款的____%10.3乙方完成全部工程量，甲方拨付乙方全部工程款的____%_____本工程不包含养护、不包含施工中用水用电费用。四、竣工验收与结算第____条竣工验收1.1工程具备竣工验收条件，乙方以书面形式通知甲方进行验收签字。五、违约与争议第____条违约与争议13.1任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任。违约方应以千分之五支付违约金。第____条争议解决方式在工程实施过程中，双方之间出现的任何争议应尽可能协商解决。2024年园林施工合同标准版本（二）合同编号：__2024GYSGHT01__甲方：[委托人公司全称]地址：[委托人公司地址]电话：[委托人公司电话]乙方：[承包人公司全称]地址：[承包人公司地址]电话：[承包人公司电话]鉴于甲乙双方都具备在园林施工方面的专业能力和技术经验，为了顺利完成以下工程，并达成共同目标，经甲乙双方友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行园林施工工程，具体工程范围详见附件1。第二条工期1.施工工期为自合同签订之日起开始计算，至工程竣工验收之日为止。具体工期为____天。2.如因不可抗力等不可预见的原因导致工期延长，甲乙双方应友好协商确定新的工期，并作出相应的调整。第三条技术要求1.乙方应满足中华人民共和国园林施工相关法律法规的要求，并按照甲方提供的设计方案进行施工。2.乙方应具备相应的园林工程资质，并能提供相关证明文件。3.乙方应组织具备相关经验和技术能力的人员参与本工程，并负责施工的质量和安全。第四条工程款项及支付方式1.甲方向乙方支付工程款项的方式为分期支付，具体支付比例和时间节点如下：（1）工程开工前，甲方支付工程总款项的30%作为预付款。（2）工程中期验收合格后，甲方支付工程总款项的50%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付工程总款项的20%。第五条施工保证金1.甲方在签订本合同之日起，向乙方支付RMB_____作为施工保证金。2.施工保证金在工程竣工验收合格后的______个月内无误纠纷时，由甲方退还给乙方。第六条违约责任1.若甲乙双方中任一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。2.如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照延期期间的工程款项进行罚款。每延期一天罚款金额为工程总款项的0.5%。3.如因甲方原因导致工程延期，甲方应按照延期期间的工程总款项支付相应的赔偿金。每延期一天赔偿金额为工程总款项的0.5%。第七条合同终止和解除1.甲乙双方协商一致可以解除本合同，解除合同的书面通知应提前_____个月送达对方。2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可根据情况协商解除合同，并不承担违约责任。第八条保密条款1.甲乙双方在履行本合同过程中，应保守对方的商业机密和技术秘密，未经对方书面同意，不得向第三方披露相关信息。2.甲乙双方在合同终止后，仍应承担保密责任，不得利用对方的商业机密和技术秘密从事竞争活动。第九条争议解决1.甲乙双方如发生争议，应友好协商解决。如协商无法解决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同备案1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同经甲乙双方签字盖章后生效，对双方具有约束力。甲方（盖章）：