光伏承包合同模板

光伏承包合同模板合同编号：__________第一章：定义与解释1.1定义：本合同中所用的术语和定义如下：“光伏系统”指由太阳能电池板、逆变器、支架、电缆等组成的，用于将太阳能转换为电能的设备系统。“承包商”指负责设计、供应、安装、测试及维护光伏系统的公司或个人。“业主”指拥有光伏系统安装场地并委托承包商进行光伏系统安装的公司或个人。“项目地点”指光伏系统安装的具体地址，即{示例：XX省XX市XX区XX街道XX号}。1.2解释：本合同各条款的解释应遵循相关法律法规，若出现争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交合同签订地人民法院诉讼解决。第二章：合同范围2.1范围：本合同的范围包括但不限于光伏系统的设计、设备供应、安装、调试及维护服务。设计：承包商需根据业主需求及场地条件，完成光伏系统的设计工作，并提供详细的设计方案。设备供应：承包商应提供符合国家标准及合同要求的光伏设备，包括太阳能电池板、逆变器等。安装：承包商负责光伏系统的安装工作，确保系统安全、稳定运行。调试：光伏系统安装完成后，承包商负责进行系统调试，确保系统达到预期效果。维护：承包商需对光伏系统提供一定期限的免费维护服务。2.2范围变更：合同执行过程中，如业主需求变更，需书面通知承包商，双方协商一致后签订补充协议。第三章：合同价格与支付方式3.1合同价格：本合同的总价为人民币{示例：100万元}，该价格包括光伏系统的设计、设备供应、安装、调试及维护服务费用。3.2支付方式：预付款：合同签订后，业主支付合同总价的{示例：30%}作为预付款。进度款：光伏系统安装进度达到{示例：50%}时，业主支付合同总价的{示例：30%}。验收款：光伏系统安装调试完成并经业主验收合格后，业主支付合同总价的{示例：30%}。质保金：剩余的{示例：10%}作为质保金，质保期满后无质量问题，业主支付给承包商。第四章：工期与验收4.1工期：承包商应在合同签订后{示例：90}天内完成光伏系统的设计、设备供应、安装、调试工作。4.2验收：中期验收：光伏系统安装进度达到{示例：50%}时，业主进行中期验收。竣工验收：光伏系统安装调试完成后，业主进行竣工验收。验收合格后，业主在{示例：5}个工作日内出具验收合格证明。第五章：质量保证与售后服务5.1质量保证：承包商保证光伏系统的设计和施工质量符合国家相关标准和行业标准，光伏系统使用寿命不少于{示例：25}年。5.2售后服务：承包商提供{示例：5}年的免费质保期，质保期内，承包商负责维修光伏系统的任何质量问题。第六章：违约责任6.1违约定义：任何一方未能履行其在合同项下的任何义务，或未能履行合同项下的义务，均视为违约。6.2承包商违约：如果承包商未能按合同约定的工期完成工程，每延误一天，应支付合同总价{示例：1%}的违约金。如果承包商提供的光伏设备质量不符合合同约定，业主有权要求承包商更换或修复，并支付合同总价{示例：10%}的违约金。6.3业主违约：如果业主未能按合同约定的支付方式支付合同款项，每延误一天，应支付合同总价{示例：1%}的违约金。如果业主未能按合同约定提供施工场地或必要的施工条件，导致工程延误，业主应承担由此造成的所有额外费用。第七章：争议解决7.1协商解决：如双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决。7.2仲裁：如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。第八章：合同的变更与终止8.1变更：合同的变更需双方书面同意，并签订补充协议。8.2终止：如果一方严重违约，另一方有权终止合同。如果因不可抗力导致合同无法履行，双方均有权终止合同。第九章：知识产权9.1承包商保证其提供的光伏系统设计、设备等不侵犯任何第三方的知识产权。9.2业主对承包商提供的设计、设备等技术资料享有使用权，但不得用于与本项目无关的其他用途。第十章：其他条款10.1保密条款：双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。10.2法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.3语言：本合同的书写和解释均以中文为准。10.4合同副本：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十一章：不可抗力11.1定义：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、罢工等。11.2影响：由于不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行时，受影响的一方应在不可抗力事件发生后{示例：15}天内通知对方，并提供相关证明。11.3责任免除：因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行时，受影响的一方不承担违约责任。第十二章：保险12.1承包商责任保险：承包商应购买足以覆盖工程期间可能发生的任何意外或事故的保险，并在合同签订后{示例：30}天内提供保险单复印件。12.2业主财产保险：业主应购买足以覆盖工程期间可能发生的任何意外或事故的保险，并在合同签订后{示例：30}天内提供保险单复印件。第十三章：税收13.1税收责任：根据中国税法，双方应各自承担其应缴纳的税费。13.2税收证明：双方应在合同执行过程中，根据对方要求提供相关税收证明。第十四章：通知14.1通知方式：本合同项下的所有通知应以书面形式送达，包括但不限于电子邮件、快递等方式。14.2通知地址：双方的通知地址如下：承包商：{示例：XX省XX市XX区XX街道XX号}业主：{示例：XX省XX市XX区XX街道XX号}第十五章：适用法律与争议解决15.1适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。15.2争议解决：如双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。附件附件1：光伏系统设计方案（承包商提供，包括光伏系统设计图纸、设备清单等）附件2：光伏设备技术参数（承包商提供，包括太阳能电池板、逆变器等设备的技术参数）附件3：验收合格证明（业主提供，光伏系统竣工验收合格后出具）签字部分承包商（盖章）：_________________业主（盖章）：___