2024建设工程施工合同两

2024建设工程施工合同(两合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于__________，占地面积约为__________平方米，建筑面积约为__________平方米。1.2本项目的建设内容主要包括：__________、__________、__________等。1.3本项目的施工标准和要求按照__________及相关法律法规执行。二、合同价格2.1本项目的合同总价为人民币__________元（大写：__________元整），其中包括：__________、__________、__________等。2.2合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后__________日内，业主向施工方支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________后，业主向施工方支付合同总价款的__________%；（3）工程竣工验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的__________%。2.3合同价款支付过程中，如有变更工程，变更部分的价款按照双方约定的方式进行调整。三、施工期限3.1本项目的施工期限为__________个月，自双方签订合同之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致施工进度延误，应按照__________的标准向业主支付违约金。3.3业主应按照约定时间提供施工场地、施工图纸等相关资料，如因业主原因导致施工进度延误，施工方有权要求业主支付相应的违约金。四、施工质量4.1施工方应按照施工图纸、施工规范和合同约定进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，施工方应负责组织验收，业主及相关单位进行验收。4.3工程验收不合格的，施工方应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。4.4工程验收合格的，业主应支付剩余合同价款。五、保修期限5.1本项目的保修期限为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。5.2在保修期限内，施工方对工程质量问题负责维修或更换，所产生的费用由施工方承担。六、违约责任6.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。6.2施工方如未按照约定时间完成工程，应支付违约金，具体金额按照__________的标准计算。6.3业主如未按照约定时间支付合同价款，应支付违约金，具体金额按照__________的标准计算。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至__________。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：施工图纸、施工规范、工程量清单等。一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工规范

3.工程量清单

4.工程预算书

5.施工计划

6.材料供应合同

7.设备租赁合同

8.施工人员名单

9.施工安全措施方案

10.环境保护措施方案

11.工程验收报告

12.工程保修书二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定时间完成工程，属于违约行为。

2.施工方未按照施工图纸、施工规范进行施工，属于违约行为。

3.业主未按照约定时间支付合同价款，属于违约行为。

4.业主未按照约定提供施工场地、施工图纸等相关资料，属于违约行为。

5.双方未履行合同约定的其他义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方。

2.乙方：指合同中的施工方。

3.合同总价：指双方约定的完成本项目所需支付的总金额。

4.违约金：指违约方按照约定支付给守约方的赔偿金。

5.保修期限：指施工方对工程质量问题负责维修或更换的期限。

6.施工期限：指双方约定的完成本项目所需的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：按照合同约定支付违约金，并根据实际情况调整施工计划。

2.工程质量问题：

解决办法：施工方负责整改，直至达到验收标准；严重不符合要求的，施工方应重新施工。

3.合同价款支付纠纷：

解决办法：双方按照合同约定履行支付义务，如发生纠纷，可通过协商或法律途径解决。

4.施工安全事故：

解决办法：施工方应立即采取措施防止事故扩大，及时报告业主，并按照法律法规承担相应责任。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。

2.适用于