成都商品房认购协议合集

成都商品房认购协议(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。出卖方：********买受方：********甲、乙双方本着公平、自愿的原则，同意就下列事项订立本《商品房认购协议书》，以资甲、乙双方共同遵守：一、乙方认购甲方开发的位于************住宅小区的下列物业：1.商品住宅：***号楼***座***号，建筑面积***平方米。2.商铺：***号楼***号，建筑面积***平方米。3.车位：***号，建筑面积***平方米。二、上述房屋的价格1.商品住宅：人民币每平方米***元，合计人民币：******元。优待价为******，实际成交价格为人民币：******元。2.商铺：人民币每平方米******元，合计人民币：******元。优待价为******，实际成交价格为人民币：***元。3.车位：人民币每间***元，合计人民币：***元。以上***项合计人民币：***元：***佰***拾***万***仟***佰***拾***元整。三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签商定金人民币***万元整。甲方另开《收款收据》。四、乙方选择的付款方式1.一次性付款：乙方须在签订《商品房买卖合同》的同时，一次性付清购房款。2.分期付款：首期付款：乙方须在签订《商品房买卖合同》时交付总房价款的***%，计人民币***元。。其次期付款：乙方须于签订《商品房买卖合同》后***天以内，交付总房价款***%，计人民币***元。第三期付款：乙方须于签订《商品房买卖合同》后***天以内，交付总房价款***%，计人民币***元。第四期付款：乙方必需在《商品房买卖合同》商定的交房时间之前十天付清余款，即人民币：******元，乙方付清余款后，方可办理房屋交接手续，甲方通知延期交房的，交款时间顺延。3.银行按揭：乙方在签订本协议书时已充分了解个人办理银行按揭贷款应具备的条件。乙方须在签订《商品房买卖合同》时，交付不低于总房价款的***%作为首期付款，计人民币***元，余额计人民币***元，由乙方向银行办理个人银行住房贷款。按揭的详细手续按贷款银行有关规定办理。五、乙方在签订本协议书时已认真阅读了甲方供应的《商品房买卖合同》、《商品买卖合同补充协议》、《前期物业服务合同》及《业主临时公约》，完全清晰合同内容并予以接受。六、乙方应在签订本协议书之次日起***日内主动到******售楼部与甲方签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》及签署《业主临时公约》。甲方可以另行指定签约地点。七、乙方前来签订上述合同等法律文件时，应当携带下述证照及文件：个人购房的，须持本人身份证及本协议书托付他人代购房产的，代理人须另持购房人签署的授权托付书和本人身份证单位购房的，须持单位证明、法定代表人证书及本协议书，经办人不是该单位法定代表人的，须持该单位授权托付书及经办人的身份证。八、非因甲方缘由，乙方在本协议书第六条商定的期限内未与甲方签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》及签署《业主临时公约》并交纳相应的购房款的，视为乙方不履行本协议并自动放弃该套物业的认购权，甲方有权将乙方原认购的物业转售他人，乙方无权收回所交定金。九、如甲方在本协议书第六条商定的期限内，未经乙方同意而将乙方认出购的上述物业另售他人的，双方的认购关系即行解除，甲方应双倍返还乙方所交定金，不担当其他赔偿责任。十、双方签订商品房买卖合同等法律文书后，签商定金即转为履商定金。十一、本协议书全部手书之数据、文字内容均已经乙方核对无误。十二、本协议书自双方签字后生效。十三、本协议书一式叁份，甲方贰份，乙方一份。甲方：******乙方：******电话：******联系方式：****经办人：*****通讯地址：****审核人：*******年**月**日**年**月**日成都商品房认购协议(第二篇)合同标题：成都商品房认购协议摘要：本协议是由律师起草的一份成都商品房认购协议，内容简洁明了。合同中包含中文版和摘要，以确保合同的可读性与简洁性。成都商品房认购协议甲方（开发商）：【填写甲方名称】乙方（购房人）：【填写乙方姓名】均同意按照以下约定进行购房认购：一、认购房屋信息及价格1.房屋坐落：【填写房屋坐落地址】2.户型及面积：【填写房屋户型及面积】3.总价格：【填写房屋总价格】，大写：【填写房屋总价格大写】4.认购定金：【填写认购定金金额】，大写：【填写认购定金金额大写】5.支付方式：【填写付款方式及时间节点】二、乙方权利与义务1.乙方应当按照约定时间及金额支付认购定金，并与甲方签订购房合同。2.若乙方逾期未支付认购定金，甲方有权取消认购，并可追究乙方相应违约责任。3.乙方在支付认购定金后应及时办理相关购房手续，遵守相关法律法规，特别是履行购房贷款合同的相关义务。三、甲方权利与义务1.甲方应当按照约定时间完成商品房的交付，并将产权转移给乙方。2.甲方应当保证所售商品房的合法性，不得存在法律纠纷及限制性约束。3.甲方应当提供相关的房屋权属证明以及公共设施使用权证明等相关文件。四、争议解决与其他条款1.若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交成都市有管辖权的人民法院处理。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力。甲方签字：【填写甲方签字】乙方签字：【填写乙方签字】日期：【填写签署日期】------------------------------------------------------------------------------------摘要：标题：成都商品房认购协议本协议由律师起草，内容简洁明了。合同中包含中文版和摘要，以确保合同的可读性与简洁性。成都商品房认购协议(第三篇)*合同范文的内容需要根据具体情况进行调整和完善，下面是一份简洁的成都商品房认购协议的合同范文：*成都商品房认购协议甲方（销售单位）：__________（以下简称“甲方”）乙方（认购人）：__________（以下简称“乙方”）鉴于甲、乙双方就认购甲方位于成都市的商品房进行协商，并达成如下协议：一、房屋基本信息1.项目名称：__________2.房屋坐落：__________3.建筑面积：__________平方米4.房屋用途：__________(住宅/商铺/办公室等)5.房屋用途性质：__________(普通住宅/商业住宅等)6.售价：__________元二、认购相关条款1.认购方式：乙方以书面形式向甲方提出认购申请，并支付认购定金__________元作为认购房屋的意向金。如本协议成立，意向金将作为乙方购房合同的首付款。2.认购期限：乙方认购的有效期为__________个工作日，逾期未签署购房合同，则视为乙方自动放弃认购权利。3.房屋交付：甲方将按照双方约定的交付日期将商品房交付给乙方，具体交房时间为__________年月日。4.房屋权属：乙方享有认购完成后，按照购房合同约定享有该房屋的所有权。5.房屋产权证办理：房屋的产权证书将由甲方统一办理，并在交房时随同房屋一起交付给乙方。6.违约责任：如果乙方在认购生效后违约，甲方有权没收乙方认购定金。如甲方发现有虚假认购行为或其他违法违规行为，甲方有权解除本协议，并追究乙方相应的法律责任。三、其他约定事项1.本协议