A区4-5-6-防水施工合同

防水施工合同第6页共6页A区4#、5#、6#车库防水施工合同协议书发包方（以下简称甲方）：青岛康太源建设集团承包方（以下简称乙方）：青岛嘉润达建设工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。一、工程名称：李沧郑庄A区4#、5#、6#车库防水施工二、工程地点：李沧区郑庄村三、工程内容：车库底板和侧墙防水施工。四、承包范围：由甲方指定五、合同工期：开工日期：2011.3竣工日期：2011.7合同日期总日历天数120天。六、工程质量标准：合格级。七、工程造价：估算金额（大写）：柒拾贰万元（人民币）（小写）：720000.00元。注：以实际结算为准。八、承包方式及综合单价：1、包工包料，附加层单独计算面积，工程量以实际展开面积计算。2、基础部分：（1）车库底板及侧墙4mm厚-20°PE膜聚酯胎弹性体（SBS）改性沥青防水卷材，综合单价为每平方米52.164元；（2）车库底板及侧墙3mm厚-20°PE膜聚酯胎弹性体（SBS）改性沥青防水卷材，综合单价为每平方米48.924元（单价附后），总包加收5元/平方米的总包管理费。3、综合单价包含：主要材料、辅料、人工费、机械费、管理费以及税金等一切费用。九、付款方式和期限：乙方防水工程款原则按开发商实际付款执行，即按月割算值的85%拨付，竣工验收合格付至总工程款的90%，工程结算后付至总工程款的95%，余总工程款的5%为保修金，保修期为5年无质量问题期满一次性返还。十、材料的供应方式和期限：1、所有材料由乙方自行供应。甲方委托乙方代购工程所需指定品牌材料（颐中、宇虹、宏源），必须符合设计要求和国家规定的技术标准。否则因材料不合格造成的损失由乙方负责，并承担由此而引起的一切损失。2、具体做法见设计说明。施工方案须经监理、设计以及甲方认可。十一、安全施工1、乙方必须严格按照施工组织方案操作规程进行施工，施工中由于操作不当造成的伤亡事故应由乙方负责。所发生费用由乙方负责。2、乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作，服从甲方的监督管理与检查，自行配置符合要求的劳动防护用品及设施，严格执行甲方对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定，确保安全生产。3、甲方对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿，并有权按有关规定进行安全处罚。十二、隐蔽工程验收隐蔽工程在覆盖前乙方应书面通知监理和甲方至施工现场检查，经检查合格后办理隐蔽工程验收手续。十三、甲方责任：1、负责施工用水、电、路的三通工作。2、负责办理有关施工手续，协调对外关系。3、负责工程的技术交底，提供地下管线情况。4、派驻工地现场代表对乙方完成工程及时验收签证。十四、乙方责任：1、按甲方要求及国家颁布的有关《施工技术规范》精心组织施工，确保工程质量达到国家验收规范和质量检查标准，确保工期。2、乙方应按甲方ISO国际标准质量、环境、职业安全健康一体化管理体系要求，同步编制技术资料，做好竣工验收与结算工作。3、文明施工，安全施工，服从甲方管理；执行甲方现场文明施工管理及质量、环境、职业安全健康管理体系的有关规定；及时向甲方提供有关资料。4、双方约定乙方应做的其他工作：按照甲方要求，并严格按照施工规范和方案进行施工。十五、违约责任：1、因设计变更或甲方原因导致工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。2、未经设计或甲方同意，因乙方擅自变更设计，发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。3、乙方未按操作规程或甲方要求施工，造成质量问题，乙方必须返工或返修，造成经济损失由乙方承担，工期不予顺延，未达到合同约定的质量标准，按工程总造价的5%扣罚乙方，并追罚因乙方原因所造成甲方的一切经济损失及费用。4、因乙方原因未按合同规定的工期完工，甲方按工程总造价的5%扣罚乙方，并追罚因乙方原因所造成甲方的一切经济损失及费用。十六、合同纠纷解决方法因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商解决不成，依法向青岛市人民法院起诉。十七、合同份数本合同一式陸份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。十八、合同生效与终止本合同自签字盖章之日生效，合同履行完毕后自行终止。十九、补充条款：1、施工单位提供给乙方合格的施工工作面，防水完成后，如因施工单位原因造成的损坏，由乙方修复，施工单位承担给甲方造成的一切经济损失及费用；2、双方认真做好成品保护。甲方有责任配合乙方及协调各施工单位对已完成的防水进行保护；3、材料的检测费用由乙方承担；所用水电费由乙方承担；4、保修期为五年；5、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起24小时内派人维修。承包人不在约定期限内修理，发包人可委托其他人修理，保修费加三倍从保修金内扣除。6、所有因质量出现问题造成的投诉，由承包方全权负责维修。因质量投诉造成主管部门罚款、扣分，由承包方负责交纳罚款，造成扣分每扣一分罚款10000元（壹万元）。7、各种竣工验收费用及其他公摊费用双方协商解决。8、未尽事宜双方协商。合同订立时间：2011发包方：（章）承包方：（章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：板材订货合同甲方：（需方）地址：电话：乙方：（供方）地址：电话：第一条：甲方向乙方订货总值为人民币元，其产品名称、规格、质量、单价、总价，等如表所列商品名称规格计量单位数量单价金额合计第二条：验收标准，及提出异议期限：按照确认样品验收，提出异议期限为货物自收到后七天内第三条；结算方式及期限，甲方须向乙方付5000人民币作为定金，剩余货款自付定金之日起第七日付清第四条：交货规定1、交货方式：2交货地点；3交货日期：4交运输费第五条经济责任（一）乙方责任1产品规格品种质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的乙方负责保修，包退，包换，由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按照逾期交货部分货款总值的1%向甲方偿付，逾期交货的违约金。2产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值1%的罚金。（二）甲方的责任1甲方中途退货应事先与乙方协商，乙方同意退货的应有甲方偿付乙方退货部分，货款总值5%的罚金。乙方不同意退货的甲方需按合同规定收货，2属甲方自提的货物，如甲方未按规定时期提货，每逾期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额1%的罚金。3甲方未按规定日期付款，每延期一天。应按延期付款总额1%付给乙方延期罚金。4乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担造成的损失和运费费用及罚金。5甲乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案，提出注销合同一方，须向对方偿付注销合同部分总额1%的补偿金。6本合同所定的一切条款，甲乙任何一方不得擅自变更修改，如一方单独变更修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更修改合同一方，赔偿一切损失。7甲乙任何一方因确因不可抗拒的原因，不能履行本合同时。应及时向对方通知，不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由，在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行，并免于承担违约责任。8本合同如在执行中发生纠纷或争议，甲乙双方应协商解决。协商解决不了时，按以下第（）项处理：（1）申请仲裁机构仲裁。2向人民法院起诉。9本合同自双方签字之日起生效，到乙方将全部订货送齐，经甲方验收无误，签收后，合同作废。10本合同在执行期间，如有未尽事宜。得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有负责在法律上均与本合同有同等效力。11本合同共一式三份，由甲乙双方各执一份。12本合同有效期自年月日起