农贸市场改扩建工程招标文件模板

农贸市场改扩建工程招标文件（工程量清单计价）编号：06029招标人（盖章）:经济技术开发区总企业招标代理机构（盖章）:日期:年12月1日目录招标文件立案表.........................................（1）第一章投标须知及投标须知前附表........................（2）一、投标须知前附表..............................（2）二、投标须知....................................（4）（一）总则......................................（4）（二）招标文件..................................（5）（三）投标文件..................................（6）（四）投标报价..................................（8）（五）投标文件密封和递交.......................（12）（六）开标、评标、定标...........................（13）（七）协议授予................................（15）第二章评标措施 .......（17）第三章建设工程施工协议................................（21）第一节协议协议书...............................（21）第二节通用条款 ....（23）第三节专用条款 .........（24）附件1工程质量保修书 .........（34）附件2廉洁协议 .........（36）第四章工程建设标准...................................（38）本工程采取计价规范 ...................（38）本工程采取技术规范 ...................（38）三、本工程对施工工艺特殊要求.................（38）第五章图纸、技术资料及附件............................（39）第六章投标文件格式...................................（40）第七章资格审查材料...................................（66）第八章工程量清单.....................................（76）工程招标文件立案表编制人(组长签字)：日期：12月1日招标人(盖章)法定代表人(签字)招标代理机构(盖章)法定代表人(签字)日期：12月1日招标投标办公室(立案)第一章投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表项号条款号内容说明和要求11.1工程名称农贸市场改扩建工程21.1建设地点农贸市场31.1建设规模造价约120万元41.1承包方法包工包料51.1质量标准合格61.1工期要求计划开工时间：年12月1日，计划完工时间：年271.1资金起源开发区建设资金81.2招标范围施工图及工程量清单范围内全部内容。916工程报价方法按工程量清单计价固定综合单价报价1012投标使用期为：45日历天(从投标截止之日算起)1113.1投标担保金额人民币捌万元递交形式：银行汇票（开标时带至开标现场）递交时间：同投标文件递交时间1214.1踏勘现场由各投标单位自行踏勘1318.2招标控制价编制依据1、建设单位提供施工图纸；2、《江苏省建筑和装饰工程计价表》；3、《江苏省安装工程计价表》；4、《建筑和装饰工程补充计价表》；5、《江苏省建设工程费用定额》及相关省、补充定额、造价文件等；6、江苏省住房和城镇建设厅文件：苏建函价〔〕111号；7、《建设工程造价信息》第6期。1418.3公布招标控制价文件组成费用汇总表、清单和计价表、相关说明1518.5招标控制价公布时间开标前5天1620.1投标文件份数正本壹份，副本贰份1721投标文件提交地点及截止时间收件人：截止时间：11月10日9时30分提交地点：1824开标开标时间：1月10日9时30分开标地点：1925评标委员会评标委员会组成共5人，其中招标人代表0人，教授5人；评标教授确定方法：在政府组建教授库中随机抽取，采取语音系统自动通知。2036履约担保金额投标人提供履约担保金额为协议价款6%其中：工期确保金为2%，质量确保金为3%，完工结算资料确保金为1%。二、投标须知（一）总则1.工程概况1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。1.2招标范围：见本须知前附表第8项。1.3现场条件（1）施工现场拆迁及平整情况：含有施工条件。（2）施工用水、电：由承包人自行处理，费用含在投标总价中。（3）场内外道路：已经含有。（4）其它：/1.4根据《中国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标措施》及相关要求，上述工程已符合招标条件，现采取公开招标方法，择优选定施工单位。2、投标人资格要求2.1参与投标施工单位必需含有独立法人资格和房屋建筑工程施工总承包贰级及以上施工资质。2.2参与投标建造师必需含有贰级及以上注册建造师（建筑工程专业）2.3投标单位所拟派往本工程项目标组成人员，必需确保施工全过程在本项目工地工作，项目组任何组员变动，均需得到招标人书面认可，不然招标人可视为违约，违约处理在协议中以条款形式明确。2.4企业及建造师近几年内未发生骗取中标或严重违约行为，未发生过重大工程质量问题；含有推行协议能力；没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。2.5施工单位必需自行处理施工现场群众工作及其它特殊情况等全部突发事件。3.投标费用3.1投标人在提交投标文件同时提交500元（现金）招标文件相关费用,售后不退。若不符合此要求，其投标文件将被拒绝。3.2电子专用光盘请各投标单位自行至经济开发区招标投标管理中心自行购置、自行刻录。（地址：经济开发区中央路51号，投资服务中心605室）。3.3投标人应负担其编制投标文件和递交投标文件所包含一切费用。不管投标结果怎样，招标人对上述费用不负任何责任。(二)招标文件4.招标文件组成4.1招标文件包含下列内容：第一章：投标须知第二章：评标措施第三章：协议条款第四章：工程建设标准第五章：图纸、技术资料及附件第六章：投标文件格式第七章：工程量清单(电子光盘)第八章资格审查资料4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出对招标文件澄清或修改内容，均为招标文件组成部分，对招标人和投标人起约束作用。4.3投标人获取招标文件、图纸等后，应仔细核查招标文件全部内容，如有疑问应在7月18日5.招标文件澄清5.1招标人对于投标人提出疑问，招标人将给予解答，相关回复文件报经济技术开发区招标投标办公室立案后在经济技术开发区招标标和政府采购网上公布（.cn-资格后审）公布。5.2.投标人对招标人提供招标文件所做出推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人因为对招标文件任何推论和误解均由投标人自负。6.招标文件修改6.1.招标专用光盘刻录内容于开标前5天在经济技术开发区招标投和政府采购网“资格后审专栏”中下载，由投标人按招标人在网上公布标准清单进行自行刻录。如因光盘原因造成无法正常评标，责任由投标人负担。6.2招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式经招标办立案后以电子文档形式在网上公布。当招标文件、招标文件澄清、修改、补充等在同一内容表述上不一致时，以最终在网上公布为准。投标人应亲密关注招标人在网上公布招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不负担因投标人未能全方面掌握全部招标信息而产生全部后果。6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改内容考虑进去，招标人能够延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。(三)投标文件7.投标人应认真检验招标文件内容是否齐全，如有遗漏应于2日内向招标人索取，不然责任自负。同时应阅读招标文件全部内容，未按招标文件要求编制投标文件将被拒绝或视为废标处理。8.投标文件应包含下列8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.8、8.9条内容，商务标包含以下8.1、8.3、8.4、8.5、8.6、8.8条，资格后审资料包含8.2、8.9条，资格后审原件包含8.2、8.9条。8.1法定代表人身份证实书；8.2授权委托书(如有授权)；8.3投标函；8.4.已标价工程量清单：投标总价、总说明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单和计价表、工程量清单综合单价分析表、方法项目清单和计价表（一）、（二）、方法项目清单费用分析表、其它项目清单和计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价格表、专业工程暂估价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目清单和计价表；8.5主材、特材和其它需发包人供给材料用量；发包人供给材料一览表、承包人供给关键材料一览表；8.6计划投入关键施工机械设备表、关键施工人员表；8.7施工组织设计应包含：关键施工方法、技术方法、关键设备及人员专业组成、质量确保体系及方法、工期进度安排及确保方法、安全生产文明施工确保方法、施工现场平面部署图等；8.8本工程商务标电子标书（招投标商务标专用光盘）壹套（电子标书必需使用招标办提供专用光盘，其它形式电子投标文件无效）。8.9资格审查资料包包含内容：A、经过年审企业法人营业执照；B、企业资质证书；C、企业安全生产许可证；D、拟派项目责任人建造师注册证书；E、拟派项目责任人安全考评合格证书（B）；F、投保企业和授权委托代理人及项目责任人双方签署有效劳动协议和养老保险缴费证实；G、拟派项目责任人无在建工程承诺；H、企业及拟派项目责任人业绩证实（中标通知书、施工协议、完工验收证实）；I、企业履约情况；J投标人认为其它必需材料；k、诚信承诺书。上述资料必需在开标时随带原件备查，如评标委员会要求提供原件，不能提供者，资格审查不予经过。9.招标文件提供文件格式(第六章)投标人必需使用。但表式能够按一样格式进行扩展。10.投标文件正本须用不能擦去墨水书写或打印，投标文件副本能够复印，其正、副本全部应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人印鉴。12.投标使用期投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知要求时间内有效。13.投标确保金13.1．投标人必需根据前附表第11项要求将投标确保金汇票递交给招标人代表查验收缴，中标单位投标确保金使用期应在投标使用期满后30天内继续有效：投标确保金（银行汇票）上必需注明收款人为经济技术开发区财政局；用途为投标确保金；汇款人为投标单位名称。（开户人：经济技术开发区财政局，开户银行：中国银行经济技术开发区支行，账户：5。）13.2.未中标人投标确保金在其定标后给予退还（无息）。13.3.中标单位投标确保金在签署协议后给予退还(无息)。13.4.投标人在投标使用期内撤回投标文件，招标人必需将该投标人投标确保金给予没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一，招标人必需取消其中标资格，并没收其投标确保金：13.4.1放弃中标项目标；13.4.2拒不根据招标文件要求提交履约确保金；13.4.3不和招标人签署协议，或在签署协议时向招标人提出附加条件或更改协议实质性内容要求。投标人（中标人）存在前款所述情形，招标投标行政监督部门应该将其记入不良行为统计，在十二个月内其它政府投资项目标招标人能够据此不接收其投标。在招投标整个过程中，凡弄虚作假者，确保金一律不予退还。14.踏勘现场14.1.投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，方便获取相关编制投标文件和签署协议所包含现场资料。投标人负担踏勘现场发生本身费用。14.2招标人向投标人提供相关现场数据和资料，是招标人现有能被投标人利用资料，招标人对投标人作出任何推论、了解和结论均不负责任。14.3经招标人许可，投标人可为踏勘目标进入招标人项目现场，但投标人不得所以使招标人负担相关责任和蒙受损失，投标人应负担踏勘现场责任和风险。14.4投标人应充足考虑标书制作过程中数据改变原因，检验确定标书内容正确完整和对招标文件响应程度。(四)投标报价15.投标报价应包含招标文件所确定招标范围内对应工程量清单及相关资料全部内容，和为完成上述内容所必需隶属工程、临时工程、材料、劳务及所需全部费用。招标文件后附工程量清单标明工程量是投标人投标报价共同基础。招标人提供工程量清单，投标人应结合投标须知、投标须知前附表、协议条款技术标准和要求和图纸一起阅读了解。16.投标报价方法本工程项目采取固定单价报价。投标人报价时应充足考虑施工期间各类建材场风险。工程量风险在约定风险范围内，由发包人负担，价风险在约定风险范围内，由承包人负担，本工程结算时综合单价不作调整，风险范围以外按协议约定。完工结算工程量按发承包双方在协议中约定应予计量且实际完成工程量确定，完成发包人要求协议以外零星工作或发生非承包人责任事件工程量按现场签证确定。16.1工程价款调整16.1.1本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家法律、法规、规章和政策发生改变影响工程造价，根据省级或行业建设主管部门或其授权工程造价管理机构公布要求调整协议价款。16.1.2因非承包人原因引发分部分项工程量增减，当工程量清单项目工程量改变幅度超出10%，且其影响分部分项工程费超出0.1%时，应由受益方在协议约定时间内向协议另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分工程量或降低后剩下部分工程量综合单价调整意见，经发包人确定后作为结算依据，协议有约定按协议实施。16.1.3因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引发方法项目发生改变时，方法项目费应按下列标准调整：“方法项目表一”中方法费仍按投标时费率进行调整；“方法项目表二”中方法费发生关联改变时，按江苏省计价表要求组价方法项目按原组价方法调整，未按江苏省计价表要求组价方法项目按投标时价格折算成费率调整；原方法费中没有方法项目，由承包人依据方法项目变更情况，提出合适方法费变更要求，经发包人确定后调整；协议有约定按协议实施。16.1.4招标人提供工程量清单漏项或设计变更引发新工程量清单项目，其对应综合单价由承包人按标底编制标准提出，并依据中标价相对标底价下浮率下浮，经监理工程师审核报发包人认可后作为结算依据。计算新增综合单价时，无指导价材料价格，结算时其指导价由承包人准备相关资料经监理机构初审、发包人审查后报建设工程造价管理处核准作为结算依据；由开发区财政局、审计局、建设局参与并认可比质比价采购材料价格不在下浮。16.1.5当施工期内关键材料场价格波动超出协议约定幅度时，应按协议约定调整工程价款；协议没有约定或约定不明确时，根据《相关加强建筑材料价格风险控制指导意见》[苏建价（）67号文]实施；工程所在地建设行政主管部门另有要求按当地要求实施。17．标底编制依据（前附表）1、建设单位提供施工图纸；2、《江苏省建筑和装饰工程计价表》；3、《江苏省安装工程计价表》；4、《建筑和装饰工程补充计价表》；5、《江苏省建设工程费用定额》及相关省、补充定额、造价文件等；由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价计价方法。18．招标控制价18.1本工程实施工程量清单招标，且编制招标控制价。投标人投标报价高于招标控制最高限价，招标人将视其为废标处理。18.2标底和招标控制价编制依据（前附表）18.2.1招标控制价编制实施国家颁发清单计价规范，消耗量水平、人工工资单价、相关费用标准按省级建设主管部门颁发计价表、工程费用定额和计价措施实施；材料价格按工程所在地造价管理机构公布场指导价取定（场指导价没有按场信息价或场询价）；方法项目费用考虑本工程采取施工技术和优化施工方案计取。招标控制价调整系数实施建设工程造价管理处公布现行建设工程招标价调整系数幅度范围要求，并在“单位工程招标控制价汇总表”中明确。暂列金额、安全文明施工方法费费率、规费费率和税金费率等不可竞争费用在计算本工程招标控制价时不调整。18.2.2材料价格参考第6期《建设工程造价信息》中指导价及场价。预算工资实施“苏建函价[]111号”。18.2.3不可竞争费按以下要求计取：（计算基础：A、为分部分项工程量清单费用，B、为方法项目清单费用，C、为其它项目费用）费用类别费用名称计费基数土建（%）安装(％)规费建筑安全监督管理费A+B+C00社会保障费A+B+C3.02.2住房公积金A+B+C0.50.38现场安全文明施工方法费基础费A2.20.8考评费A//奖励费A//税金税前造价3.4773.47718.3其它相关费率：.218.3.3本工程暂估价：42.238036万元，18.3.4招标控制价文件组成。招标人公布招标控制价应该包含费用汇总表、清单和计价表、相关说明和招标价调整等系数取值，能够不提供“分部分项工18.4公布招标控制价时间。招标控制价在递交投标文件截止日5天前经建设工程招投标办公室立案后以书面形式发给投标人发给投标人。具体公布时间见招标人须知前附表。18.5招标控制价异议处理投标人对招标人公布招标控制价有异议时，应在开标4日前向招标人书面提出，经招标人复核确有错误，招标人调整招标控制价并在开标3日前通知全部投标人，并补报送造价管理机构备查。投标人对招标人复核结果仍有异议，应该在开标2日前向工程所在地招投标监管机构提交书面投诉。招投标监管机构组织复核只进行一次，相关复核费用按江苏省建设工程等造价管理总站《相关明确招标控制价和招标价调整系数范围相关问题通知》（苏建价站（）2号）要求分别负担。19.投标报价编制要求19.1采取工程量清单计价方法，投标人不得采取总价让利或以总价百分比让利等措施进行投标报价。19.2除投标人自行补充方法项目外，投标报价项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必需和招标人提供一致。19.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它子目标单价或价格之中。19.4投标人不得私自改动招标人提供工程量清单上内容。若对提供工程量清单内容有疑问，请将书面疑问材料在要求时间内提出。其中清单内容书面疑问材料经发包人组织核实确定后提供最终工程量清单，投标人在投标报价时，不得增减清单工作量。19.5投标人在投标报价时，招标人提供暂估价等不可竞争费用不得调整，不然按无效投标文件处理。19.6投标文件格式必需表式齐全，不然评委会可视为该投标函未按招标文件要求提供必需内容，属内容不全。19.7承包人须在工程完工验收后7天内拆除现场全部临时设施，包含全部机械设备、硬化场地后场地拆除和完工后塔吊基础拆除等建筑垃圾及剩下材料全部清运出现场，相关费用（含渣土证费用)由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，完工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人认可，不然，如发生相关费用，则由发包人在工程结算价款中扣除。19.8投标人在报价时需考虑中标后为了确保工程正常进行或加紧工程进度而采取多种方法。19.9全部方法费由各投标人自行考虑，全部费用包含在投标报价中，完工结算时一律不作调整。19.10工程施工期间包含排污、环境保护、消防、城卫生、政、居委会、派出所等相关部门收取费用，和夜间文明施工、保护周围地下管线和架空线安全费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，完工结算时一律不作调整。19.11本工程施工排水由承包人在土建工程开工前自行处理，施工排水等接入政总管道所需费用由各投标人自行考虑，全部费用包含在投标报价中，完工结算时一律不作调整。施工现场排水必需符合文明工地标准，不然，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。19.12施工单位自行考察施工现场情况，处理好周围群众关系，全部费用包含在投标报价中，完工结算时一律不作调整。19.13对未设暂估价，且未指定品牌材料，投标人在报价时考虑使用且符合国家标准合格产品价格报价。在实际施工中，发包人能够无条件要求施工单位更换不符合要求产品，购进材料设备和提供样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标材料，由此引发相关费用由承包人负担，结算时一律不作调整。19.14报价书中工程数量乘以综合单价必需等于合价，如有误差结算时以综合单价金额小为计算依据。19.15其它未尽事宜在书面答疑中明确。(五)投标文件密封和递交20.投标文件密封和标志20.1投标人应准备叁份完整投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。20.2采取价格单原因评标措施，投标文件分三册装订。第一册（资格后审原件包），第二册(资格后审资料包)、第三册(商务标)。投标文件第一册（资格后审原件包），第二册(资格后审资料包)、第三册(商务标)应分别密封，并在封袋标明“资格后审原件包”、“资格后审材料”、“商务标”，同时封袋上还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。商务标专用光盘夹（装）在商务标正本中。20.3全部投标文件全部必需在封袋骑缝处以显著标志密封。投标人可将投标文件正副本统一密封，如正本和副本分别密封，应在封袋上标明正、副本字样。20.4投标人未按上述要求提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。20.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。（第一册、第二册不分正副本）21.投标截止时间投标人须在前附表中第17项要求投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。22.投标文件修改和撤回投标截止时间之前，投标人可对所递交投标文件进行修改或撤回，但所递交修改或撤回通知必需按招标文件要求进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回时间)和递交。投标截止时间以后，投标人不得修改或撤回投标文件。(六)开标、评标和定标23.本工程评标、定标措施采取下列23.1种方法23.1价格单原因评标措施23.2含施工组织设计价格单原因评标方法23.3综合评定法以上三种评标方法具体做法参见第二章。24.招标人按本须知前附表第18项要求时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或其推选代表检验投标文件密封情况，也能够由招标人委托公证机构检验并公证。经确定无误签字确定后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件关键内容。采取工程量清单计价规范计价方法，投标报价电子标书应该在开标会受骗众进行复制或数据导入，供评标时使用，原始电子标书应该密封保留至招标文件要求投标使用期满。投标人不提供刻录于招标人提供专用光盘上电子标书，其投标将被拒绝。25．评标委员会评标由招标人依法组建评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，和相关技术、经济等方面教授组成。招标人只能派一名代表参与评标。评标委员会组员人数和技术、经济等方面教授确实定方法见投标人须知前附表。招标代理机构人员不得担任其代理招标项目标评标委员会组员。26.评标委员会应该审查每一投标文件是否对招标文件提出全部实质性要求和条件作出响应。27.评标委员会应该审查每一投标文件是否对招标文件提出全部实质性要求和条件作出响应。27.凡投标文件有下列情况之一，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。27.1投标文件中投标函未加盖投标人公章及企业法定代表人印章，或企业法定代表人委托代理人没有正当、有效委托书（原件）及委托代理人印章；27.2未按招标文件要求提供投标确保金；27.3未按招标文件要求格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法识别；27.4投标人递交两份或多份内容不一样投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未申明哪一个有效，按招标文件要求提交备选投标方案除外；27.5投标人资格条件不符合国家相关要求或招标文件要求；27.6投标文件载明招标项目完成期限超出招标文件要求期限；27.7显著不符合技术规范、技术标准要求；27.8投标人投标报价高于招标控制价；27.9不一样投标人投标文件出现了评标委员会认为不应该雷同情况；27.10除投标人自行补充方法项目外，投标报价项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和招标人提供不一致；27.11改变招标文件要求暂列金额、暂估价或不可竞争费用；

27.12未按招标文件要求提供投标报价电子投标文件或投标报价电子投标文件无法导入计算机评标系统；27.13投标文件载明货物包装方法、检验标准和方法等不符合招标文件要求；27.14投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接收工程验收、计量、价款结算支付措施；27.15以她人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其它弄虚作假方法投标；

27.16经评标委员会认定投标人投标报价低于成本价；28.评标、定标工作在招投标办监督下由招标人或代理机构组织进行。29.投标文件澄清在评标过程中，评标委员会认为需要，在招标办经办人员在场情况下，能够书面形式要求投标人对投标文件中相关问题进行澄清或提供补充说明及相关资料，投标人应作出书面回复。书面回复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。书面回复须经投标人法定代表人或经其授权委托代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴书面回复将被视为投标文件组成部分。投标截止以后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正函件和增加任何优惠条件，一律不得作为评标、定标依据。30.评标委员会在对实质性响应招标文件要求投标进行报价评定时，除招标文件另有约定外，应该按下列标准进行修正：(一)投标文件中大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额和单价不一致，以单价金额为准，但单价金额小数点有显著错误除外；(三)对不一样文字文本投标文件解释发生异议，以汉字文本为准。31.电子标书和文本标书不一致时，以文本标书为准。投标报价能够四舍五入到“元”。32.在投标文件审查、澄清、评价和比较和授予协议过程中，投标人对招标人和评标组织组员施加影响任何行为，全部将造成取消其中标资格。33．评标委员会在评标工作完成后，将在评标汇报之外根据统一格式公布下列评标结果公开内容，在中标结果公告同时一并在建设工程交易中心公布，公布时间为三个工作日。评标结果公开内容包含：（一）投标文件被判为废标投标人名称和判定废标依据；（二）评标委员会对投标报价修正原因、依据和修正结果；（三）各投标人最终总得分。以上评标结果公开内容能够依据具体评标方法和标准和具体评审原因作出合适调整。（七）、授予协议34.定标后，招标人在15日内向工程所在地建设行政主管部门提交施工招投标情况书面汇报，书面汇报应包含下列内容：34.1施工招标投标基础情况，包含施工招标范围、施工招标方法、资格审查、开标评标过程和确定中标人方法及理由等。34.2相关文件资料包含招标公告、招标文件、评标委员会评标汇报(应该附招标控制价组成文件)、中标人投标文件。委托工程招标代理，应该附工程施工招标代理委托协议。单独委托编制招标控制价，还应该附招标控制价编制委托协议。35.招标人和中标人应该自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人投标文件签订书面协议。招标人和中标人不得再签订背离协议实质性内容其它协议。36.协议协议书签署后7天内，中标人应按本须知前附表第20项要求金额向招标人提交履约担保，担保形式为现金支票或银行保函。工程施工招标中标人除应该根据各地要求标准提交履约确保金外，若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则中标人还应该在协议签署之前根据中标价和有效投标报价平均值之差向招标人另行提交中标差额确保金（银行保函）。37.若中标人不能按本须知第36条款要求实施，招标人将有充足理由解除协议，并没收其投标确保金，给招标人造成损失超出投标确保金数额，还应该对超出部分给予赔偿。38.签订书面协议7日内，招标人必需将协议报招标办立案，协议立案包含施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息。39.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目责任人。假如出现特殊情况，确需更换，应该经招标人同意，并提供必需证实文件报招标投标行政监督部门立案。注：自立案之日起至原协议期满止，原中标项目责任人不得作为项目责任人承接其它工程，如立案之日至原协议工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程期限为六个月。招标投标办公室将在立案手续上注明限制承接工程起止日期，并在办理立案手续之日起三个工作日内将项目责任人变更情况、限制承接期限在网上给公布。第二章评标措施价格单原因评标措施(一)开标、评标程序：资格符合性评审—商务标评审。（二）资格审查程序及措施1、此次资格审查采取合格制，各投标人只有满足资格审查必需合格条件后，方可参与商务标评审。评标委员会按下表所列资格审查必需合格条件，对各投标人递交资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。序号项目内容合格条件投标人需提供材料备注1法人授权委托书必需是盖单位法定代表人章（或签字）及单位公章原件，法人授权委托书必需有效。需提供原件均须提供复印件，同时提供原件查验；而且全部复印件均须加盖单位公章。2含有独立签订协议能力；工商行政管理部门颁发法人营业执照，并经过年检。企业营业执照（副本）3企业资质类别等级含有房屋建筑工程施工总承包叁及以上企业资质证书（副本）4企业持有《信用管理手册》安全生产许可证企业持有《信用管理手册》、含有安全产生条件，并取得安全生产许可证。《信用管理手册》、安全生产许可证(副本)5拟派项目责任人资质等级贰级及以上注册建造师资质（建筑工程专业）中国建造师注册证书（注册单位为在投标单位）；6拟派项目责任人安全生产考评拟派项目责任人含有有效施工项目责任人安全生产考评合格证施工项目责任人安全生产考评合格证7企业及项目责任人负担过类似施工业绩企业及拟派项目责任人在6月1日（以施工协议签署时间为准）至今，负担过工程造价在300万元以上土建施工单项业绩。企业及拟派项目责任人可提供同一个业绩。提供类似工程业绩证实材料，（须同时提供中标通书、施工协议及完工验收证实，三项证实材料缺一不可）且中标通知书需经工程所在地招标办立案；8拟派项目责任人为投标企业正式人员①投标企业和项目责任人双方签署有效劳动协议书；②以来（1月~6月）社会保险缴费统计或有效证实①投标企业和项目责任人双方签署有效劳动协议书；②1月~6月）社会保险缴费统计或有效证实；9拟派项目经理无在建工程无在建工程企业法定代表人署名（或盖章）并加盖单位公章无在建工程承诺书。（格式见招标文件第六章附件四）。10企业履约情况无因投标人违约或不合适履约引发协议中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼统计。企业及拟派项目责任人无不良统计承诺书（格式见招标文件第六章附件五）。

资格审查形式评审评审原因和评审标准序号评审原因评审标准1投标人名称和营业执照、资质证书、安全生产许可证一致2资格审查文件签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章3资格审查文件格式符合第七章“资格证实材料”附表要求并附有全部对应表格（三）各投标人资格审查评审经过后，方可参与商务标评审。（四）商务标评标1、结合工程实际情况，从工程造价、质量、工期进行评分，评分采取百分制，分项得分保留两位小数，总分保留两位小数。以得分最高者为中标人，得分相同时，投标单位抽签确定中标单位。2、投标报价(100分)3、确定评标基准价当参与评标投标人多于5人(不含5人)时，评标基准价=各投标人有效报价中去掉最高报价和最低报价各投标人有效投标报价算术平均值×（1-固定下浮率）；当参与评标投标人少于5人时(含5人)，评标基准价=各投标人有效投标报价算术平均值×（1-固定下浮率）。固定下浮率为1.5%、1.7%、1.9%、2.1%，具体值由投标人代表在开标前抽签确定。4、有效报价是指投标人报价低于招标人设定招标控制价。5、评标基准价只计算一次，一经确定，除计算错误外，将不再调整。6、计算投标报价得分①投标人投标报价和评标基准价相等得100分；②各投标人投标报价和评标基准价相比较，每上浮1%扣1分，下浮1%扣0.5分，不足1%采取插入法，得分保留小数点后两位。（五）评标过程中出现本评标措施未尽事宜，由评标委员会依据相关法律、法规讨论决定。

第三章建设工程施工协议第一节协议书发包人(全称)：经济技术开发区总企业承包人(全称)：依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本协议。1、工程概况工程名称：农贸市场改扩建工程工程地点：经济技术农贸市场工程内容：施工图中所表示内容（详招标文件、工程量清单及施工设计图）工程立项同意文号：通开发管【】246号资金起源：开发区财政2、工程承包范围承包范围：招标文件、施工设计图及工程量清单所表示工程范围3、协议工期：开工日期：年8月1日完工日期：年9月10日协议工期总日历天数：70天。4、质量标准工程质量标准：合格5、协议价款金额(大写)：（人民币）￥（小写）6、组成协议文件6.1组成本协议文件包含：（1）、本协议协议书（2）、中标通知书（3）、投标书及其附件（4）、本协议专用条款（5）、本协议通用条款（6）、标准、规范及相关技术文件（7）、工程量清单（8）、图纸（9）、工程报价单或预算书6.2双方相关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本协议组成部分。7、本协议书中相关词语含义和本协议第二部分《通用条款》中分别给予它们定义相同。8、承包人向发包人承诺根据协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。9、发包人向承包人承诺根据协议约定期限和方法支付协议价款及其它应该支付款项。10、协议生效协议签订时间：年月日协议签订地点：经济技术开发区总企业本协议双方约定：经双方代表签字并加盖公章后生效。发包人：(公章)承包人：(公章)地址：地址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号 邮政编码：邮政编码：第二节通用条款(略)具体详见(GF-1999-0201)第三节专用条款一、词语定义及协议文件2、协议文件及解释次序协议文件组成及解释次序：1、本协议协议书；2、中标通知书；3、投标函及投标函附录；4、本协议通用条款；5、本协议专用条款；6、技术标准、规范及相关技术文件；7、图纸；8、已标价工程量清单；9、其它协议文件。3、语言文字和适使用方法律、标准及规范3.1本协议除使用汉语外，/语言文字。3.2适使用方法律和法规需要明示法律、行政法规：《中国建筑法》、《中国协议法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中国环境噪声污染防治法》等。3.3适用标准、规范适用标准、规范名称：本工程应按以下规范和标准实施（包含并不限于）。当标准相互矛盾时，以最新和最严格为准。发包人提供标准、规范时间：由承包人自己处理中国没有对应标准、规范时约定：按实际情况双方协商实施4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：/发包人对图纸保密要求：/使用国外图纸要求及费用负担：/二、双方通常权利和义务5、工程师5.2监理单位委派工程师姓名：职务：发包人委托职权：见监理授权委托申明需要取得发包人同意才能行使职权：见监理授权委托申明5.3发包人派驻工程师姓名：职务：业主代表职权：按通用条款要求，行使对应现场职权。5.6不实施监理，工程师职权：/7、项目责任人姓名：职务：项目责任人8、发包人工作8.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作：(1)施工场地含有施工条件要求及完成时间：已含有施工条件(2)将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地时间、地点和供给要求：由承包人自行处理，费用已含在协议总价中。(3)施工场地和公共道路通道开通时间和要求：由承包人自行处理，费用已含在协议总价中。(4)工程地质和地下管线资料提供时间：/(5)由发包人办理施工所需证件、批件名称和完成时间：已完成(6)水准点和座标控制点交验要求：以书面形式交给承包人，进行现场交验。(7)图纸会审和设计交底时间：开工前完成。(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作：现场已明了地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护，暂不明地下管线或构筑物情况，如施工中碰到，协商处理。(9)双方约定发包人应做其它工作：/8.2发包人委托承包人办理工作：落实现场监理组织机构办公和生活用房，费用已含在协议价中。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)/(2)应提供计划、报表名称及完成时间：每个月20日提供下月工程进度计划、当月完成工程量计量表、当月工程变更价款汇报汇总、当月完成工程量价款汇总（均一式二份）给监理机构。(3)负担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和要求：承包人必需在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、桥梁口、基坑边缘等危险部位，设置显著安全警示标志。安全警示标志必需符合国家标准。如发生安全事故，责任概由承包人负担。(4)向发包人提供办公和生活房屋及设施要求：/(5)需承包人办理相关施工场地交通、环卫环境保护和施工噪音管理等手续：施工场地交通、航道、海事、环卫、施工噪音管理、安全监督等手续由承包人负责到相关部门办理。(6)已完工程成品保护特殊要求及费用负担：对已完工程成品正式移交接管单位前，由承包人负责保护、保洁，费用自理。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护要求及费用负担碰到地下管线及邻近建筑物、古树名木等，要求承包人严格按相关部门要求采取方法进行保护，费用由监理机构签证并报发包人核准后支付给承包人，如发生损坏，全部损失由承包人负担。(8)施工场地清洁卫生要求：施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，泥浆不得排入河内污染水源和环境，机械停放有序，符合清洁卫生要求。(9)双方约定承包人应做其它工作：A.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备部署和防护由承包人自行负责并负担费用。B.在施工过程中不得破坏施工场地周围自然景观和环境。C.假如在现场工作过程中，发觉电线、水管管道，或其它公共设施，承包人应立即停止工作，并立即汇报发包人或专门机构。承包人依据相关指示，负责修理那些已被破坏公共设施，并恢复原状，费用由责任方负担。D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需方法费用和工期承包人在投标报价中已充足考虑，并已考虑了多种可能原因影响施工所增加费用，所以，发生上述情况，发包方不另行增加费用。E.对于施工过程中承包人不得因承包方前期手续而索赔或消极施工，需主动配合，确保工程按计划进行，不然按违约处理。F.在工程施工过程中，因承包人原因出现质量问题、安全事故或因其它原因受到报纸、电视等媒体曝光或被政府相关主管部门通报批评，给本工程社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付2万元违约金，从承包人工程进度款中扣除。G.承包人在完工验收后七日内拆除现场全部临时设施（含塔吊基础），并将全部机械设备、材料及建筑垃圾全部清理、运出现场；清理标准应取得发包人认可；不然，如发生相关费用由发包人在工程完工结算价款中扣除。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划时间：承包人在开工后10天内提供本工程施工组织设计和工程总进度计划，关键部位施工方案在分项工程开工前3天提供；每个月20日提供下月进度计划。工程师确定时间：收到施工组织设计或方案3天内给予审核并确定。10.2群体工程中相关进度计划要求：/13、工期延误13.1双方约定工期顺延其它情况：/四、质量和验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按本协议专用条款3.3条所列规范、标准和要求进行隐蔽工程验收。19、工程试车19.5试车费用负担：/。五、安全施工承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全方法组织施工，如发生事故，责任概由承包人负担。承包人对施工现场安全生产负总责。承包人在工地现场必需配置专职安全员，安全员应该经建设局或其它相关部门考评合格后方可任职。承包人施工组织设计中必需编制专题安全技术方法和施工现场临时用电方案，对下列达成一定规模危险性较大分部分项工程编制专题施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术责任人、总监理工程师审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督：基坑支护和降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或其它相关部门要求其它危险性较大工程。工程施工前，承包人负责项目管理技术人员应该对相关安全施工技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及具体说明，并由双方签字确定。承包人使用安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应该含有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确定后方可使用。特种作业人员，必需根据国家相关要求经过专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。承包人对因建设工程施工可能造成损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应该采取专题防护方法。承包人应该遵守相关环境保护法律、法规要求，在施工现场采取方法，预防或降低粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境危害和污染。承包人应该在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制订用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配置消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置显著标志。六、协议价款和支付23、协议价款及调整23.2本协议价款采取（1）方法确定。（1）采取固定单价协议，量风险由发包人负担，价风险在下述约定范围内由承包人负担。风险内容及范围：依据苏建价[]67号《相关加强建筑材价格风险控制指导意见》文件精神中约定，因承包人原因造成工期延误所造成风险。风险费用计算方法:投标人在投标报价中已充足考虑。风险范围以外协议价款调整范围及方法：物价波动引发价格调整。参考实施江苏省建设厅《相关加强建筑材料价格风险控制指导意见》[苏建价（）67号文]，当工程施工期间第一类关键建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内，其差价由承包人负担或受益，超出10%部分由发包人负担或受益；当工程施工期间第二类关键建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内，其差价由承包人负担或受益，超出5%部分由发包人负担或受益。关键建筑材料差价取定：应以工程所在地造价管理部门公布材料指导价格为基准（缺指导价材料以双方确定场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格和协议工程基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前28天）当月材料指导价格差额。国家法律、法规、规章和政策发生改变影响工程造价，应按省级或行业建设部门或其授权工程造价管理机构公布文件调整协议价款。（2）采取可调价格协议，协议价款调整方法：/（3）采取成本加酬金协议，相关成本和酬金约定：/23.3双方约定协议价款其它调整原因：/24、工程预付款发包人向承包人预付工程款时间和金额或占协议价款总额百分比：/扣回工程款时间、百分比：/25、工程量确定25.1承包人向工程师提交已完工程量汇报时间：每个月20日。26、工程款(进度款)支付双方约定工程款(进度款)支付方法和时间：协议签署一月内支付协议价20%，完工验收合格后付至协议价60%，审计完成后付至审计价80%，凭财务结算单三年内付清全部余款（不计息）。七、材料设备供给27、发包人供给材料设备27.1承包人应编制材料供给计划。协议生效后通常材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成损失由承包人负担。27.4发包人供给材料设备和一览表不符时，双方约定发包人负担责任以下：（1）材料设备单价和一览表不符：/（2）材料设备品种、规格、型号、质量等级和一览表不符承包人可代为调剂串换材料：/（3）到货地点和一览表不符：/（4）供给数量和一览表不符：/（5）到货时间和一览表不符：/27.6发包人供给材料设备结算方法：/28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备结算方法：本工程全部材料，均由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管，使用前，要有质保书或出厂合格证，并进行相关必需检验或试验，合格后方可使用。承包人必需在监理人现场见证情况下取样、封样和送样，样品须送至发包人指定试验检测机构进行检测，不然不予认可。试验合格，检验或试验费用由发包人负担，试验不合格，检验或试验费用由承包人负担。八、工程变更1.工程设计变更、补充按摄影关要求实施；2.监理机构依据工程特殊情况在书面报发包人同意后可进行相关必需签证工程量，以监理机构签证意见为准；3.承包人在施工中提出合理化提议等包含到设计变更，应先取得监理机构及发包人同意。4、工程变更价款调整：（1）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引发方法项目发生改变时，方法项目费应按下列标准调整：“方法项目清单和计价表一”中方法费仍按中标时费率进行调整；“方法项目清单和计价表二”中方法费发生关联改变时，按江苏省计价表要求组价方法项目按原组价方法调整，未按江苏省计价表要求组价方法项目按中标价格折算成费率调整；原方法费中没有方法项目，由承包人依据方法项目变更情况，提出合适方法费变更要求，经发包人确定后调整；（2）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因工程变更，造成增加工程量清单项目以下列方法确定其综合单价：有类似综合单价，参考类似综合单价确定；没有适用或类似综合单价由承包人按标底编制标准提出，并依据中标价相对标底价下浮率下浮，经监理工程师审核报发包人认可后作为结算依据。计算新增综合单价时，无指导价材料价格，结算时其指导价由承包人准备相关资料经监理机构初审、发包人审查后报建设工程造价管理处核准作为结算依据；由经济技术开发区审计局、建设局及发包人参与并认可经比质比价采购材料价格不再下浮。（3）施工中出现施工图纸（含设计变更）和工程量清单特征描述不符，按新项目特征确定对应工程量清单项目标综合单价并由承包人按标底编制标准提出，并依据中标价相对标底价下浮率下浮，经监理工程师审核报发包人认可后作为结算依据。九、完工验收和结算32、完工验收32.1承包人提供完工图约定：工程含有完工验收条件后，承包人应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-）及建设部建城[]221号文相关《政基础设施工程施工技术文件管理要求》要求，向发包人提供4套完整并经开发区档案馆验收经过符合要求完工资料和工程完工汇报，并提供一套电子版完工图，工程完工汇报应经过总监理工程师审核认可。32.2承包人应在工程经过监理预验收后28日内向监理机构递交符合要求完工结算汇报及完整结算资料4套，监理机构收到承包人符合要求结算资料28天内进行核实。32.3中间交工工程范围和完工时间：/32.4对审计机关依据需要委托社会中介机构审计建设项目中施工单位高估冒算，单项工程结算审计核减率超出10%，由编制完工决算施工单位负担全部审计费用；审计核减率在8%-10%（含10%）之间，由编制完工决算施工单位负担全部审计费用80%；审计核减率在5%-8%（含8%）之间，由编制完工决算施工单位负担全部审计费用50%；审计核减率在5%（含5%）以下，审计费用由委托单位负担。上述需由编制单位负担审计费用在单项工程结算审定价中扣除。对审计核减率超出20%以上送审项目和编制结算施工单位，审计机关将定时给予公布，并提议相关职能部门给对应处罚。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本协议中相关发包人违约具体责任以下：本协议通用条款第24条约定发包人违约应负担违约责任：/本协议通用条款第26.4款约定发包人违约应负担违约责任：/本协议通用条款第33.3款约定发包人违约应负担违约责任：/双方约定发包人其它违约责任：/35.2本协议中相关承包人违约具体责任以下：本协议通用条款第14.2款约定承包人违约负担违约责任：因承包人原因不能按协议书约定完工日期完工，工期每延误一天，罚协议价万分之五，另外没收工期履约确保金。本协议通用条款第15.1款约定承包人违约应负担违约责任：因承包人原因工程质量达不到合格，除责令返工、没收质量履约确保金外，并处以结算总价5%罚款。

双方约定承包人其它违约责任：①因承包人本身原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节时，发包人有权终止协议，而且，已完成合格产品有效工程量只按50%计量结算。37、争议37.1双方约定，在推行协议过程中产生争议时：(1)请开发区建设局或监理机构调解；(2)当采取第（1）种方法不能处理时，双方约定向劳动仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十一、其它38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包工程：/分包施工单位为：/39、不可抗力39.1双方相关不可抗力约定：/40、保险40.6本工程双方约定投保内容以下：（1）发包人投保内容：/（2）发包人委托承包人办理保险事项：/（3）承包人投保内容：建筑工程一切险41、担保41.3本工程双方约定担保事项以下：(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方法为：/担保协议作为本协议附件。(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方法为：/担保协议作为本协议附件。双方约定其它担保事项：/46、协议份数46.1双方约定协议副本份数：正本贰份，副本陆份。47、补充条款47.1承包人承诺设置质量确保金￥万元（协议价款3%），工期确保金￥万元（协议价款2%），完工结算资料确保金￥万元（协议价款1%）47.2本工程不得转包和违法分包，不然一经发觉，取消承包人施工资格，已完工程量不予结算。47.3在本工程完工前，承包人在投标书中所安排项目责任人及五大员不得参与其它工程投标，项目部全部些人员不得到其它工程兼职，不然，一经发觉，视作违约，按每发觉一人次罚款协议价0.05%处理，情节严重，发包人可中止协议，承包人负担一切责任和损失。47.4承包人投标书中建造师不得更换。如更换建造师，则罚款协议价5%，更换五大员，换一个，罚款1%。47.5承包人承诺在本工程完工前，项目责任人、技术责任人及五大员、测量工程师坚守施工现场，而且每个月出勤天数不少于25天，由总监理工程师负责对其考勤，若发觉项目责任人、技术责任人出勤天数少于25天，愿按每少出勤1天罚款协议价0.01%处理；若发觉质检员、施工员、材料员、安全员、测量工程师出勤天数少于25天，愿按每少出勤1人天罚款协议价0.005%处理。47.6承包人承诺：①对施工过程中碰到征地拆迁以外其它全部前期问题，均由承包人自行处理，费用已包含在承包人投标总价中；②因施工需要，需临时使用红线以外土地，由承包人自行处理，费用已包含在承包人投标总价中。③施工中包含交通、交巡警、水利等部门一切手续由承包人办理，该费用一次性包死，费用已包含在承包人投标总价中。47.7承包人承诺做到交通组织有序，文明施工达标。47.8因为承包人原所以引发监理人所增加额外工作酬劳和附加工作酬劳,由发包人从承包人应得工程款中扣下支付给监理人。47.9承包人承诺在本工程施工过程中，确保做到文明、安全施工，并遵守建筑安全生产监督站相关印发《区政工程施工现场安全检验评分暂行标准》通知（通建安监[]12号）。假如本工程施工工地在发包人组织政工程安全文明工地检验评选中，被评为不合格工地，按每有一次罚款1万元处理；如被通报批评，每被通报批评一次，视严重程度最多罚协议价2%，累计被通报批评三次，发包人有权终止协议，全部损失由承包人负担。47.10承包人在施工过程中，不管以何种形式被检验发觉偷工减料、以次充好或工程存在严重质量问题，每发觉一次扣罚协议价款2%。47.11在上述47.9和47.10条要求中，承包人每发生一次，视其严重程度，统计为灰点或不良统计，三次灰点统计作为一次不良统计。每有一次不良统计，限制其参与发包人组织城建工程投标十二个月以上，直至永久限制。附件1：工程质量保修书发包人：经济技术开发区总企业承包人：为确保在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签署工程质量保修书。承包人在质量保修期内根据相关管理要求及双方约定负担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包含地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面防渗漏，和电气管线、给排水管道、设备安装工程，供热、供冷系统工程等项目。其它质量保修内容双方约定以下：农贸市场改扩建工程，详见完工图。二、质量保修期质量保修期从工程实际完工之日算起。分单项完工验收工程，按单项工程分别计算质量保修期。承包人必需根据《建设工程质量管理条例》要求对质量保修范围工程内容实施保修。其它质量保修内容保修期限可自行约定。质量保修期限按《建设工程质量管理条例》要求：基础设施工程地基基础工程和主体结构工程，最低保修期为设计文件要求该工程合理使用年限。除此之外其它工程质量保修期为二十四个月。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容项目，承包人应在接到修理通知之以后7天内派人修理。承包人不在约定时限内派人修理，发包人可委托其它人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即抵达事故现场抢修，非承包人施工质量引发事故，抢修费用由发包人负担。3、在国家要求工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构质量，因承包人原因使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应负担损害赔偿责任。4、除地基基础工程、主体结构工程外，承包人对质量保修范围项目和内容应该推行保修义务外，还应在工程款中预留保修金。5、本工程约定保修金百分比为5%，金额为人民币(￥)，利率为0%。6、本工程质量保修金若是按保修工程项目单项确定，当事人双方请自行约定对应保修金百分比、金额、利率：/.7、发包人在质量保修期满后14天内，将剩下保修金和利息返还承包人。四、其它/。本工程质量保修书作为施工协议附件，由施工协议发包人承包人双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）法定代表人：法定代表人：签署地点：经济技术开发区总企业签署日期：年月日附件2：廉洁协议甲方：经济技术开发区总企业乙方：为了在工程建设中保持廉洁自律风气，预防多种不正当行为发生，依据国家和省、相关建设工程承发包和廉政建设各项要求，结合工程建设特点，特签订本协议以下：一、甲、乙双方应该自觉遵守国家、省、相关建设工程承发包工作规则和相关廉政建设各项要求。二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。三、甲方工作人员应保持和乙方正常业务交往，不得接收乙方礼金、有价证券和珍贵物品，不得在乙方报销任何应该由个人支付费用。四、甲方工作人员不得参与可能对公正实施公务有影响宴请和娱乐活动。五、甲方工作人员不得要求或接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家眷和儿女工作安排和出国等提供方便。六、甲方工作人员不得向乙方介绍家眷或亲友从事和甲方工程相关材料设备供给、工程分包等经济活动。七、乙方应该经过正常路径开展相关业务工作，不得为获取一些不正当利益向甲方工作人员赠予礼金、有价证券和珍贵物品等。八、乙方不得为谋取利益私自和甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供给、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。九、乙方不得以洽谈业务、签署经济协议为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。十、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、高级办公用具等物品。十一、乙方如发觉甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议乙方，在相同条件下给承接后续工程优先邀请投标权。十二、甲方发觉乙方有违反本协议或采取不正当手段行贿甲方工作人员，甲方依据具体情节和造成后果追究乙方工程协议造价1～5%违约金。由此给甲方单位造成损失均由乙方负担，乙方用不正当手段获取非法所得由甲方单位给予追缴。十三、本廉洁协议作为农贸市场改扩建工程施工协议附件，和工程施工协议含有相同法律效力。经协议双方签署后立即生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：业主代表：委托代理人：签署地点：经济技术开发区总企业签署日期：年月日第四章工程建设标准一、本工程采取计价规范1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-）2.《江苏省建设工程工程量清单计价项目指导》（）3.《江苏省建筑和装饰工程计价表》（）4.《江苏省安装工程计价表》（）5.《江苏省建设工程费用定额》（）6.《江苏省施工机械台班单价表》7.《全国统一建筑安装工期定额》（）8.其它相关计价要求。二、本工程采取技术规范1．《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2．《工程测量规范》GB50026-3．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-4．《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-5．《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-876．《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-7．《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ／T27-8．《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-919．《建筑地基处理技术规范》JGJ79-10．《混凝土泵送施工技术规程》JGJ／T10-9511．《混凝土质量控制标准》GB50164-9212．《钢筋锥螺纹接头技术规程》JGJ109-9613．《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-14．《建筑抗震设计规范》GB50011-15.《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-16.《钢结构高强度螺栓连接设计、施工及验收规程》JGJ82-9117.《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-9518.《钢结构焊接规范》DL/T5072-9719．《安全防范工程技术规范》GB50348-20．《建筑施工安全检验标准》JGJ59-9921．《施工企业安全生产评价标准》JGJ／T77-22．《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-23．《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-24．《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-9325．《建筑施工现场环境和卫生标准》JGJ146-26．《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-27．《建设工程文件归档整理规范》GB/50328-28.国家、地方、行业现行建设工程强制性条文、其它规范和标准三、本工程对施工工艺特殊要求1.工程关键部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。2.施工期间要注意周围环境，降低对周围行人、居民及环境影响。3．冬、雨季施工要采取对应确保方法。

第六章投标文件格式（封面）工程施工投标文件投标人(盖章)：法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：日期：年月日一、法定代表人身份证实书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：