建设工程施工合同解除

建设工程施工合同解除合同编号：__________1.甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权；2.乙方为具备相应资质和能力的设计和施工单位，愿意承担该项目的施工任务；3.丙方为该项目的监理单位，负责对项目的施工过程进行监督管理；4.丁方为该项目的材料供应单位，愿意为项目提供所需的材料；一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________二、合同主体2.1甲方名称：__________2.2甲方地址：__________2.3甲方联系人：__________2.4乙方名称：__________2.5乙方地址：__________2.6乙方联系人：__________2.7丙方名称：__________2.8丙方地址：__________2.9丙方联系人：__________2.10丁方名称：__________2.11丁方地址：__________2.12丁方联系人：__________三、合同的解除（1）乙方严重违约，导致工程无法继续进行；（2）乙方丧失继续履行合同的能力；（3）不可抗力因素导致工程无法继续进行；（4）法律、法规、政策变化导致合同无法继续履行。（1）甲方严重违约，导致工程无法继续进行；（2）甲方丧失继续履行合同的能力；（3）不可抗力因素导致工程无法继续进行；（4）法律、法规、政策变化导致合同无法继续履行。3.3合同解除后，乙方应按照合同约定向甲方支付已完成的工程价款，并承担因解除合同给甲方造成的损失。3.4合同解除后，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成的工程价款，并承担因解除合同给乙方造成的损失。四、违约责任4.1甲方违约：（1）未按约定支付工程预付款、进度款、尾款；（2）未按约定提供施工场地、施工条件、施工资料；（3）未按约定履行合同义务，导致工程延期、停工、窝工；（4）其他违约行为。4.2乙方违约：（1）未按约定进度完成工程；（2）工程质量不符合约定标准；（3）未按约定提供施工人员、施工设备；（4）其他违约行为。4.3丙方违约：（1）未按约定进行工程监理；（2）未按约定发现和处理工程质量问题；（3）未按约定履行合同义务，导致工程延期、停工、窝工；（4）其他违约行为。4.4丁方违约：（1）未按约定供应材料；（2）材料质量不符合约定标准；（3）未按约定供应时间、数量；（4）其他违约行为。五、争议解决5.1合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；5.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式四份，甲乙丙丁四方各执一份；6.2本合同自签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格；6.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________丙方一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料供应清单5.工程进度计划6.工程质量标准7.施工组织设计8.监理规划9.合同履行过程中产生的所有往来函件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付工程预付款、进度款、尾款未按约定提供施工场地、施工条件、施工资料未按约定履行合同义务，导致工程延期、停工、窝工其他违约行为2.乙方违约行为及认定：未按约定进度完成工程工程质量不符合约定标准未按约定提供施工人员、施工设备其他违约行为3.丙方违约行为及认定：未按约定进行工程监理未按约定发现和处理工程质量问题未按约定履行合同义务，导致工程延期、停工、窝工其他违约行为4.丁方违约行为及认定：未按约定供应材料材料质量不符合约定标准未按约定供应时间、数量其他违约行为三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或委托人，负责工程的委托和资金的提供。2.乙方：指合同中的施工方，负责工程的施工和完成。3.丙方：指合同中的监理方，负责对工程施工过程进行监督管理。4.丁方：指合同中的材料供应方，负责提供工程施工所需的材料。5.违约行为：指合同各方未按合同约定履行义务的行为。6.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：原因：设计变更、施工条件不利、不可抗力等。解决办法：根据实际情况调整施工计划，协商顺延工期。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、监理不力等。解决办法：及时整改，追究责任，必要时采取补救措施。3.payment纠纷：原因：工程量争议、付款条件不明确等。解决办法：核对工程量，明确付款条件，协商解决纠纷。4.材料供应问题：原因：丁方供应不及时、材料质量不达标等。解决办