2024施工合同补充协议的格式

2024施工合同补充协议的格式合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：____________________________1.2工程地点：____________________________1.3工程规模：____________________________1.4工程内容：____________________________1.5工程总价：人民币____元（大写：_________________________元整）。二、合同履行2.1乙方应当按照主合同约定的工期、质量、安全等要求，完成本工程的施工。2.2乙方应当严格按照国家及地方有关法律法规、工程技术标准和主合同的约定，进行施工管理和服务。2.3甲方应当按照主合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付工程进度款和尾款。2.4甲方应当提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工图纸、施工许可证等。2.5甲方、乙方应当共同协调解决工程施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。三、合同价款及支付3.1合同价款：本工程的合同价款为人民币____元（大写：_________________________元整）。3.2支付方式：甲方按照乙方实际完成工程进度，分阶段向乙方支付工程进度款。具体支付比例和时间按照主合同约定执行。3.3尾款支付：工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告书签署之日起__日内向乙方支付尾款。四、工程变更4.1工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，甲乙双方应按照主合同约定进行调整。4.2工程变更程序：甲方提出工程变更需求，乙方应当按照甲方的要求进行变更。变更完成后，双方应当签署变更协议，并按照变更协议约定的价款进行支付。五、工程质量及保修5.1工程质量：乙方应保证本工程的质量符合国家及地方有关法律法规、工程技术标准和主合同的约定。5.2质量保修：本工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方对工程质量问题负责修复和更换。六、违约责任6.1甲乙双方违反主合同及本补充协议的约定，应当承担相应的违约责任。6.2乙方未按照约定的工期、质量、安全等要求完成工程的，甲方有权按照主合同约定要求乙方支付违约金。6.3甲方未按照约定时间支付工程进度款和尾款的，乙方有权按照主合同约定要求甲方支付滞纳金。七、争议解决7.1双方在履行主合同及本补充协议过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，与主合同具有同等法律效力。8.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：________________________一、附件列表：

1.建设工程施工合同

2.施工图纸及设计变更文件

3.工程量清单

4.施工组织设计

5.安全生产管理制度

6.工程质量保修书

7.合同履行过程中产生的所有往来函件和会议纪要二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付工程进度款和尾款，属于违约行为。

2.乙方未按约定工期、质量、安全要求完成工程，属于违约行为。

3.甲方提供施工场地和现场条件不符合约定，属于违约行为。

4.乙方未按照工程技术标准和主合同约定进行施工，属于违约行为。

5.甲方、乙方未按照约定协调解决工程施工过程中出现的问题，属于违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中约定的发包方。

2.乙方：指合同中约定的承包方。

3.工程进度款：指根据工程实际完成进度，按照约定比例支付的合同价款。

4.尾款：指工程竣工验收合格后，剩余的合同价款。

5.工程变更：指在合同履行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变化。

6.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

7.滞纳金：指甲方未按约定时间支付工程进度款和尾款，应向乙方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度款支付问题：如甲方未按约定时间支付工程进度款，乙方应及时与甲方沟通，要求甲方按照约定支付。如协商无果，乙方可依法向法院提起诉讼。

2.工程质量问题：如发现工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方修复或更换。如乙方拒绝或修复、更换不及时，甲方可依法向法院提起诉讼。

3.设计变更和工程量增减：如甲方提出设计变更或工程量增减需求，乙方应按照甲方要求进行变更，并按照约定调整合同价款。

4.施工场地和现场条件不符合约定：如甲方未提供符合约定的施工场地和现场条件，乙方有权要求甲方予以改善。如甲方拒绝或未及时改善，乙方可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。

2.适用于合同双方为具有法人资格的企业或个体经营者。

3.