铸造行业承包合同范本

铸造行业承包合同范本甲方（委托方）：【甲方全称】乙方（承包方）：【乙方全称】鉴于甲方需要乙方提供铸造行业的专业服务，双方本着平等自愿、公平公正的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。第一条合同项目1.1甲方委托乙方承担的铸造项目为：【项目名称】。1.2项目地点位于：【项目地点】。1.3项目内容涉及：【项目具体内容】。第二条承包方式2.1乙方采取【总包/分包】方式承包本合同项下的铸造项目。2.2乙方应自行负责完成本合同项下的全部工作，并承担相应的费用。第三条合同价格及支付方式3.1本合同总金额为人民币【金额】元（大写：【金额大写】元整）。（1）预付款：合同签订后【天数】日内，甲方支付乙方合同总金额的【百分比】%作为预付款；（2）进度款：乙方完成合同项下工作的【百分比】%时，甲方支付乙方合同总金额的【百分比】%；（3）验收款：乙方完成合同项下全部工作，并经甲方验收合格后【天数】日内，甲方支付乙方合同总金额的【百分比】%；（4）质保金：甲方保留合同总金额的【百分比】%作为质保金，质保期满后【天数】日内无息支付给乙方。第四条工期及延期4.1本合同项下的工程应于【开工日期】开始施工，总工期为【天数】天。（1）不可抗力；（2）甲方变更设计；（3）其他非乙方原因。第五条质量标准5.1乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术规范及国家相关标准进行施工。5.2乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关质量标准。第六条履行地点和方式6.1本合同项下的工程履行地点为：【履行地点】。6.2乙方应自行负责运输、装卸、安装、调试等工作。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。9.2双方同意对本合同进行变更或解除的，应另行签订书面协议。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。10.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：【甲方代表】（签字）：【乙方代表】（签字）：签订日期：【签订日期】签订日期：【签订日期】铸造行业承包合同范本甲方（委托方）：【甲方全称】乙方（承包方）：【乙方全称】鉴于甲方需要乙方提供铸造行业的专业服务，双方本着平等自愿、公平公正的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。一、和概述1.2本合同旨在明确双方的权利、义务和责任，确保铸造项目的顺利进行。二、合同项目2.1甲方委托乙方承担的铸造项目为：【项目名称】。2.2项目地点位于：【项目地点】。2.3项目内容涉及：【项目具体内容】。三、承包方式3.1乙方采取【总包/分包】方式承包本合同项下的铸造项目。3.2乙方应自行负责完成本合同项下的全部工作，并承担相应的费用。四、合同价格及支付方式4.1本合同总金额为人民币【金额】元（大写：【金额大写】元整）。（1）预付款：合同签订后【天数】日内，甲方支付乙方合同总金额的【百分比】%作为预付款；（2）进度款：乙方完成合同项下工作的【百分比】%时，甲方支付乙方合同总金额的【百分比】%；（3）验收款：乙方完成合同项下全部工作，并经甲方验收合格后【天数】日内，甲方支付乙方合同总金额的【百分比】%；（4）质保金：甲方保留合同总金额的【百分比】%作为质保金，质保期满后【天数】日内无息支付给乙方。五、工期及延期5.1本合同项下的工程应于【开工日期】开始施工，总工期为【天数】天。（1）不可抗力；（2）甲方变更设计；（3）其他非乙方原因。六、质量标准6.1乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术规范及国家相关标准进行施工。6.2乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关质量标准。七、履行地点和方式7.1本合同项下的工程履行地点为：【履行地点】。7.2乙方应自行负责运输、装卸、安装、调试等工作。八、违约责任8.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。十、合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2双方同意对本合同进行变更或解除的，应另行签订书面协议。十一、其他约定11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。11.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：【甲方代表】（签字）：【乙方代表】（签字）：签订日期：【签订日期】签订日期：【签订日期】附件和补充文件：1.甲方提供的设计图纸和技术规范2.乙方提供的施工方案和报价单3.双方约定的其他文件变更和终止条款：12.1双方同意对本合同进行变更或解除的，应另行签订书面协议。12.2在合同履行过程中，如发生不可抗力或其他无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，致使合同无法履行，受影响的一方有权终止合同，并书面通知对方。保密条款：13.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等敏感信息，应予以严格保密。13.2保密义务不适用于：（1）在合同履行过程中，为了完成合同项下的工作而必须披露的信息；（2）依法应予披露的信息；（3）在披露时已为公众所知悉的信息。执行和适用法律：14.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2双方同意，本合同项下的任何争议均由甲方所在地人民法院管辖。铸造行业承包合同范本的应用场合及注意事项一、应用场合1.铸造项目总包在甲方委托乙方承担整个铸造项目时，采用总包方式，乙方需负责项目的设计、采购、施工、调试等全部工作。此时，合同中应明确乙方的责任范围，包括但不限于设计图纸的提交、材料采购、施工进度、质量标准等。2.铸造项目分包当甲方将铸造项目的部分工作分包给乙方时，合同中应明确分包的范围、工作内容、质量标准等。同时，需注意协调好与总包方的关系，确保项目的顺利进行。3.铸造设备采购与安装在甲方委托乙方进行铸造设备的采购与安装时，合同中应明确设备的型号、规格、数量、安装地点、调试要求等。还需关注设备的售后服务、维修保养等问题。4.铸造技术服务当甲方需要乙方提供铸造技术服务时，合同中应明确技术服务的内容、质量标准、服务期限等。同时，需关注技术成果的归属、保密等问题。二、注意事项及解决办法1.工期延误2.质量纠纷铸造项目的质量直接关系到甲方生产线的正常运行。为避免质量纠纷，合同中应明确质量标准、验收程序、维修保养等条款。在施工过程中，乙方应严格按照合同约定进行施工，并做好质量记录。3.价格调整在合同履行过程中，可能会受到市场价格波动、政策调整等因素的影响，导致合同价格发生变化。为应对价格调整，合同中应设立价格调整条款，明确价格调整的条件、方式等。4.不可抗力不可抗力事件可能导致合同无法履行或造成损失。为保障双方的权益，合同中应设立不可抗力条款，明确不可抗力事件的认定、处理方式等。三、附件清单1.设计图纸：包括铸造项目的平面图、立面图、剖面图等，用于指导施工。2.技术规范：详细描述铸造项目的技术要求、施工标准等，确保工程质量。3.施工方案：乙方提交的施工方案，包括施工方法、进度计划、人员配置等。4.