某项目基坑围护及桩基合同

某项目工程合同文件上海某相关项目工程基坑围护及桩基专业分包工程合同合约编号：cscec-2b-QPWDM-ZYFB-002合约甲方：合同乙方：签订地点：上海市日期：编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页合同合约双方及法律依据第1条.甲、乙双方第2条.合同合约依据的法律和文件合同合约文件第3条.合同合约文件及优先顺序第4条.合同合约文件使用的语言、交换文书的语言第5条.合同合约文件适用的标准、技术规范工程概要第6条.工程名称与地址第7条.工程概况工程范围第8条.合同合约工程范围第9条.合同合约方式第10条.转让、转包和再分包工程价款第11条.分包工程价款第12条.工程预付款第13条.工程款的支付第14条.保修金工程结算第15条.结算准则第16条.设计变更的价款第17条.工程结算书工程工期第18条.本工程工期第19条.总工期的延长第20条.进度相关计划及工程施工相关计划第21条.暂停施工第22条.工期延误第23条.变更设计不影响总工期的原则工程质量第24条.工程质量等级第25条.检查和返工第26条.隐蔽工程验收材料采购和供应第27条．合约甲方供材料第28条.合同乙方采购材料以及材料确认第29条.材料代换第十章.工地、工程及其管理管控第30条.施工组织设计及施工合适的方案第31条.施工管理管控组织及施工人员撤换第32条.工地确认与移交第33条.临时设施第34条.材料、施工机械设备第35条.提供图纸和设计交底第36条.设计变更第37条.工地管理管控第38条.环境保护及文物第39条.安全施工第40条.安全保证金第41条.施工配合第42条.通知、指令及紧急情况处理第43条.处罚第十一章.保险及履约担保第44条.人身财产的损伤和对合约甲方的保障第45条.保险第46条.履约保函或保证金第十二章.竣工验收与保修

第47条.竣工验收与工程交接第48条.保修第十三.章.不可抗力与特殊风险第49条.不可抗力第50条.特殊风险第51条.损失及修复费用的负担第十四章.工程停建与缓建第52条.材料、设备及工程的移交第53条.人员的撤离和费用结算第十五章.终止合同合约第54条.终止合同合约第55条.合同合约终止后的规定第十六章.违约、争议与仲裁、索赔第56条.违约第57条.争议与仲裁第58条.索赔第十七章.附则第59条.合同合约有效期第60条.未尽事宜之协商与合同合约修改第61条.合同合约份数本合同合约于2014年12月18日由中国建筑第二工程局有限公司(以下简称合约甲方),与青海省地质基础工程施工总公司上海分公司(以下简称合同乙方)签订。经甲乙双方多次友好协商双方同意如下:第一章.合同合约双方及法律依据第1条.甲、乙双方合约甲方：地址:合约甲方代表:合同乙方:地址:合同乙方代表:合同乙方相关项目经理（需有合同乙方授权）应由具备相应资质等级、有相关充足经验人员担任，并须取得合约甲方认可。合同乙方相关项目经理应常住工地，合约甲方所有传达给相关项目经理的指示等将视为有效地传达给了合同乙方。经合约甲方认可的相关项目经理不得随意变更，若需变更，合同乙方应在10天前通知合约甲方，并将其后任资料呈报合约甲方，在得到认可后，方可变更，其后任应承担和继续履行合同乙方于合同合约中的责任和义务。若合约甲方认为合同乙方委派的相关项目经理不能胜任本工程的相关项目经理，合同乙方应无条件在合约甲方限期内（一周以内）予以更换，并不得以此为借口影响工期和增加费用。合约甲方的代表或相关项目经理变更时，合约甲方需在7天前通知合同乙方，其后任应继续履行合约甲方于合同合约中的责任和义务。第2条.合同合约依据的法律和文件本合同合约以下列法律、规定为依据：1.中华人民共和国合同合约法；2.中华人民共和国建筑法；3.上海市的有关工程建设的法律、条例和文件规定；4.其他有关的法律和行政法规。本合同合约所依据的文件：本合同合约之签订基于上述法律、规定及议标过程中合约甲方所颁发的议标文件和双方认可之来往函件而签订。以本条所列的法律为原则，以本条所列的文件为依据，经甲乙双方充分协商后签订本合同合约。第二章.合同合约文件第3条.合同合约文件及优先顺序本合同合约由以下文件组成：本合同合约书；中标函或意向书；签订本合同合约之前，往来的文件及洽商记录；投标邀请书及报价须知；招标报价的质疑及解答；施工图纸；合同合约清单。当上述合同合约文件之间出现矛盾或不相一致时，按上述合同合约文件排列的先后顺序，以排列在前的合同合约文件为准。本合同合约书签订前，合同乙方已核对并明白了上述合同合约文件的合适的内容和含义。在合同合约执行过程中，若合同合约文件相互解释不一致或含义不明，则以合约甲方之解释为准。第4条.合同合约文件使用的语言、交换文书的语言合同合约文件、来往函件、图纸等使用的语言为汉语。第5条.合同合约文件适用的标准、技术规范本合同合约适用的技术规范为国家和上海市的有关建设工程标准、规范及施工图特别技术要求。合同乙方应按国家和上海市的建设工程标准、规范或施工图特别技术要求两者中较严、较高标准进行施工。国内没有相应的标准、规范时，合约甲方可要求合同乙方按合约甲方提出的特别技术要求进行施工，或合同乙方按合约甲方的要求在约定的时间提出施工工艺，经合约甲方批准后执行。第三章.工程概要第6条.工程名称与地址工程名称：上海某相关项目围护工程工程地址：第7条.工程概况7.1以下工程概况为大概说明，合约甲方不为其准确性负责：本工程为某相关项目工程，本相关项目总占地面积133.2亩，总建筑面积44.75万m2，其中地上31.46万m2，地下13.29万m2。。第四章.工程范围第8条.合同合约工程范围（以下简称“本工程”）本工程承包方式：承包方式为：包工、包机、包辅材（不含合约甲方提供的水泥）、包工期、包质量、包安全和文明施工。8.2承包范围：B1-1区、B1-2区域基坑围护及桩基工程，具体区域划分以合约甲方为准，合约甲方对划分区域有保留权（合约甲方有权根据工程需要或视合同乙方的施工能力调整合同乙方的施工范围，合同乙方应无条件遵照合约甲方的指令执行并办理书面确认，否则视为合同乙方违约）。8.3本工程合同合约范围的主要工作合适的内容（包括但不限于以下工作合适的内容）：钻孔灌注桩、深搅桩、高压旋喷桩、砼护坡、灌注桩后注浆、SMW工法桩、钢格构柱安装。（1）根据工程进度的需要，负责各种相关施工机械设备（包括配套设备）一次或多次进出场。（2）合同乙方拟定承包范围内施工过程所需场地硬化或置换建筑垃圾合适的方案（合约甲方根据实际情况确定）。（3）合约甲方负责提供合同乙方基准点，合同乙方负责承包范围内各种桩、围护工程的放线、定位等工作。（4）泥浆池、循环池的制作（开挖、砌筑），泥浆装车外运，完工后泥浆池（沟）的清除，装运及场地清理埋填整平，恢复原有地貌。（5）泥浆外运：落实和确保泥浆运输车辆及卸点，办理泥浆场外运输手续，外运道路的保洁、确保运输泥浆顺利外运。（6）钻孔灌注桩：a)成孔：含定位、破除垫层、挖孔、安放护筒、钻机移机、就位、钻孔、清孔清碴、泥浆制作或购买、泥浆护壁、外运等全部工作;b）现场制作钢筋笼，钢筋笼的倒运，下钢筋笼等全部工作，以及安拆导管、清孔，灌注商品混凝土等相关工艺流程。（7）深搅桩：a）测量放线、钻机定位→预搅下沉，挖掘成槽；b）钻孔、空钻、安放注浆管、制备水泥浆→喷浆搅拌，下沉提升直至达设计桩顶等相关工艺流程。高压旋喷桩（水泥甲供）：a）定位、挖土成槽、成孔、空钻；b）送浆、试喷检查、高喷作业、回灌、清洗管路、冲洗、清理地下障碍物。砼护坡（此项包工、包石子、包钢筋、包机械、包一切辅材，特别说明：仅水泥甲供）a）钢筋网制作、挂网、植筋；b）混凝土制作、运输、喷射、养护；c）泄水孔及泄水管的制作、安装；d）人工或机械清理边坡等相关工艺流程。（10）灌注桩注浆：a）场地处理、定位；b)下注浆管、封口、配置浆液、加压注浆等相关工艺流程。（11）SMW工法桩：a）型钢及相关机械进出场；b）型钢接长、型钢涂刷隔离剂；c)型钢打拔、形成空隙注浆填充等相关工艺流程。（12）钢格构柱安装、吊装及施工用具、辅材等全部工作合适的内容（合约甲方负责格构柱外加工到现场指定堆放场地）；（13）桩基的砼充盈系数应控制在108%以内（包括超灌部分但超灌高度按照图纸要求），桩基钢筋损耗系数控制在102.5%以内（含措施筋）；搅拌桩水泥实际用量控制在图纸理论用量范围以内。水泥、砼及钢筋超过控制系数的部分由合同乙方承担，按合约甲方采购价进行赔偿，并且超过控制系数造成凿除的一切费用由合同乙方承担（以上控制系数若高于图纸明确控制系数，则以图纸控制系数为准）。（14）合同乙方施工范围内的临时排水、排污和合同乙方承包范围内的安全和文明施工现场保洁。（15）清理地下障碍物。（16）一级配电箱后的取电所需要的电缆及配电箱均由合同乙方负责，夜间施工照明由合同乙方负责。（17）桩孔的回填或安全防护（合约甲方仅提供钢管），及桩顶10cm以上砼的清除。（18）在工程桩验收合格后10天内完成竣工资料和竣工图的编制工作，交工竣工资料等及相关工作合适的内容。（19）本工程还包括夜间施工申报手续及照明、安全文明施工、现场保洁、各种材料报验、检验批等所有交工竣工资料等及相关工作合适的内容、除上述所列工作合适的内容及附表中所列工作合适的内容外一切与钻孔灌注桩、深搅桩、砼护坡、钻孔灌注桩后注浆、SMW工法桩、钢格构柱安装工程相关的工作合适的内容，包括为抢工期而需要增加的其他措施费。（20）本工程范围不但包括上述的直接工程，且包括为完成上述工程所需的辅助工程等一切工作合适的内容（施工过程中挖机配合）以及后附合同合约清单内所包含工作合适的内容。第9条.合同合约方式：本合同合约为综合单价包干合同合约，开办费、措施费、管理管控费、利润、风险费等同时锁定综合在单价中，除合同合约约定外，均不作调整。第10条.转让、转包和再分包在任何情况下，合同乙方不得将本工程的全部或部分转让或转包给他人，合约甲方在任何情况下有权随时否定合同乙方未经合约甲方同意的转让、转包和再分包，同时合约甲方有权追究合同乙方分包总价10%以上的违约责任。第五章.工程价款第11条.分包工程价款工程量计算规则：按照合同合约清单计价规则（若合同合约清单中无对应计算规则，则按照GB50500-2013规则计算）。综合单价：具体工作合适的内容及计算规则见后附清单。本工程合同合约总价款暂定（以下简称“合同合约总价”）为RMB750万元（大写:柒佰伍拾元整）。最终结算按照现场实际施工工程量计量。合同合约价款包括：本工程范围的所有工程的直接工程费、间接工程费、利润、规费、税金等所有费用；合同合约单价中已包括材料的损耗、增加机械设备及降效、抢工费、临时仓储、二次驳运、垃圾泥浆清理装外运、安全文明施工费、夜间施工申请费、清理地下的障碍物、标化工地等工作合适的内容所需费用；与本工程有关的或为了完成本工程而必须的辅助工程和临时设施的搭建与拆除、机械设备进出场等一切费用；工程建设过程中，由国家建筑法、消防法、劳动法及国家、上海市的相关法律、规定、通知等所规定的分包单位应支付的综合保险费；施工过程中所有乙供材料的交易费、送检和实验费；本工程投标报价文件所要求的相关项目、条件和合同乙方投标书中所列的所有相关项目的费用；第41条约条款的施工配合费用均包括在合同合约单价中；为按时完成本工程所需的抢工费等均包括在合同合约单价中；桩基检测所需费用。合同合约单价及工程量计算规则：见本合同合约附件。工程单价变更：合同合约单价为包干价，合同乙方应充分考察现场及各种风险，任何情况下都不作调整。当业主要求从合约甲方的合同合约范围内取消部分相关项目和部分工程时，合约甲方也可以从合同乙方的合同合约中取消相应相关项目和部分工程，其取消的相关项目和部分工程的价款也将根据合同合约清单相应合适的内容从合同合约总价中扣减，合同乙方不能因此向合约甲方要求增加额外费用和工期延长，并且，合同乙方同意为此等取消工程按第41条约条款履行配合责任，配合费已包括在合同合约综合单价中。合约甲方有权随时要求从合同乙方的合同合约范围内取消部分相关项目和部分工程，其取消的相关项目和部分工程的价款也将根据合同合约清单相应合适的内容从合同合约总价中扣减，合同乙方不能因此向合约甲方要求增加额外费用和工期延长，并且，合同乙方同意为此等取消工程按第41条约条款履行配合责任，配合费已包括在合同合约总价中。合同乙方在开工前，必须对施工图、合同合约文本以及合约甲方的技术要求等有充分的了解，且是在对工程用地周边的构造物、道路、管道管线以及工程用地内的地质、管道管线、地上以及地下的障碍物等的充分认识的基础上进行施工。并且，应该充分考虑施工时工程用地内外的邻近建筑、管道管线的保护。第12条.工程预付款本工程无预付款。.工程款的支付13.1合约甲方将按以下方式向合同乙方支付工程款：本工程无预付款。按工期、质量等考核目标完成情况每月办理结算，每月20号前必须将当月完成产值经确认后上报至相关项目商务部，双方核算确认后作为付款依据，逾期不予受理。具体付款方式如下：2015年春节前合约甲方支付合同乙方已完合格工程量的30%，付款位置为除商业其他区域，大商业区域年前不予付款。地下室结构验收合格后，支付到合格工程量的50%；工程主体结构验收合格支付到合格工程量的90%。留10%保修金2年（按合约甲方同业主的保修开始之日起计算），保修期满后付清。在支付工程款时，合约甲方将从合同乙方的工程款中扣除合约甲方代为合同乙方支付的费用（如社会保险费（分包需提供社保复印件）、由合同乙方承担的有关税款等）和应从合同乙方工程款中扣除的其它款项，在向合同乙方支付工程款时，合同乙方须向合约甲方提供合约甲方认可的上海市青浦区税务局正式工程发票（完税证明由合约甲方提供）。合同乙方进场时需提供委托劳务公司同工人的正规劳务合同合约，合同乙方发放人工费时，必须及时按实足额发放到每个务工人员，由务工人员本人在发放单上签名，并向财务提供劳务工人工资表，否则合约甲方有权拒绝支付合同乙方任何工程款；合约甲方有权参与、见证、公示合同乙方人工费的发放，发放单一式两份，当月报合约甲方一份，否则下月合约甲方有权拒付合同乙方劳务报酬。第六章.工程结算第15条.结算准则按双方确认的合同合约单价（见清单附表）、工程量计算规则和经合约甲方确认的完成工程量和其它签证（签证单10元/本工本费）相应计算结算总价款。15.2工程量计算规则：按照合同合约清单计价规则（若合同合约清单中无对应计算规则，则按照GB50500-2013规则计算）。第16条.设计变更的价款本合同合约为综合单价包干合同合约，合同乙方不得以任何理由为由提出任何单价变更。第17条.工程结算书合同乙方所呈报的结算申请中应包括：结算总价的详细合适的内容；工程完工后，合同乙方于14天内向合约甲方提交二份完整的工程结算申请，合约甲方收到合同乙方的工程结算申请后1个月内审核完毕，并将审核结果返给合同乙方。若合同乙方对合约甲方所审核之结算金额有异议，则甲乙双方进行协商，以便对工程结算达成一致意见。甲乙双方就本工程的工程结算达成一致意见后，则由合约甲方完成本工程“工程结算书”。工程结算书中应标明工程结算金额、已付工程款金额、未付工程金额等合适的内容。第七章.工程工期第18条.本工程工期（以下简称“总工期”）本工程开工日暂定为，竣工日期为。具体日期以合约甲方书面指示为准。过程进度节点详细目标：以合约甲方过程中下发的进度相关计划为准，作为合约甲方对合同乙方的工期考核的结算依据。合同乙方应严格按合约甲方制定的工期进度相关计划施工，确保本分项工程进度满足合约甲方制定的总体施工相关计划。1）若合同乙方不能按合约甲方下发的过程进度相关计划节点施工，合同乙方应承担因合同乙方原因造成的所有责任和费用，并按过程节点工期每延误一天扣除合同乙方人民币10000元（壹万元）违约金；2）若合同乙方总工期无法满足合约甲方要求，则总工期每延误一天扣除人民币100000（壹拾万元）违约金；3）若合同乙方不能满足合约甲方节点要求，合约甲方可安排其他队伍进场施工，并有权解除合同合约。4）若合同乙方最终总工期达到合约甲方要求，则过程中节点延误的违约金予以免除。其他相配套的在上述未列明的工程的工期应与上述工程工期相同。所谓“竣工”，是指工程通过业主、监理、合约甲方及政府有关部门的竣工验收，且所有报批手续及检查、核验等手续已经办完。第19条.总工期的延长除本合同合约第21、22条的规定外，总工期不得延长。第20条.进度相关计划及工程施工相关计划进场7日内须将详细的总进度相关计划以及工程施工相关计划书呈报合约甲方，合约甲方有权要求合同乙方对其进行修改和完善，一经合约甲方批准，合同乙方应遵照执行并不得无故修改。合约甲方的批准、修改和不批准均不免除合同乙方在合同合约中的责任和义务。合同乙方应在每阶段工程开始施工前7日内将该阶段的详细进度相关计划及工程施工相关计划书提交合约甲方，合约甲方应在5天内予以批准或提出修改意见，合同乙方应按合约甲方意见进行修改和执行。合同乙方必须按合约甲方批准的进度相关计划24小时连续组织施工，接受合约甲方对进度的检查、监督。在合约甲方认为合同乙方的实际施工进度不能满足施工进度相关计划时，可要求合同乙方采用适当的方法和措施加快施工进度，合同乙方须自费支付抢工的额外支出。合约甲方认为合同乙方未按照合约甲方认可的施工相关计划书进行施工时，合约甲方有权停止该工程施工，并就应采取的措施，确切的施工方法等向合同乙方做出指示。合同乙方应在24小时内将修正合适的方案提交给合约甲方，在得到合约甲方认可后，可复工。合同乙方须承担此相关费用。合同乙方应按合约甲方所规定或批准的格式，于每月开始前3天向合约甲方提供包括施工步骤、顺序及实施措施等比较详细的月工程进度相关计划及前月相应进度统计报表。合同乙方应按合约甲方所规定或批准的格式，于每周末向合约甲方提供下周包括施工步骤、顺序及实施措施等比较详细的工程进度相关计划及本周相应进度统计报表。第21条.暂停施工合约甲方在确有必要时，可要求合同乙方暂停进行部分或全部工程，并在48小时内提出处理意见。合同乙方按合约甲方要求停止施工。合同乙方应保护，保管以及保障该部分或全部工程免受任何损坏、损失或污染，实施合约甲方意见后向合约甲方提出复工要求，合约甲方批准后继续施工。合约甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到合同乙方复工要求后48小时内未予答复，合同乙方可自行复工。若停工时间未超过48小时，合同乙方不得要求工期延长和费用增加。第22条.工期延误除本合同合约第21条的规定外，总工期不得延长。第23条.变更设计不影响总工期的原则无论甲乙双方何方提出变更设计，若无合约甲方认可的重大变更设计，则总工期不变。第八章.工程质量第24条.工程质量等级确保本工程一次验收合格率100%，达到国家现行的建筑工程质量验收规范及上海市处颁发的有关条例、规范标准。本工程质量应达上海市政府质量监督部门评定的合格标准（需一次验收合格）。合同乙方负责所施工合适的内容的检测检验，所需费用包含在综合单价内。本工程施工必须达到设计图中的技术要求，经验收工程质量符合国家施工验收规范要求。若因合同乙方原困，达不到验收规范要求（需一次验收合格），合同乙方必须无偿返修至验收合格，并承担相关返工损失，合约甲方将对合同乙方按合同合约价的百分之三违约金为，如返修超过工期规定，则相应追索工期违约赔偿。第25条.检查和返工合同乙方应配合合约甲方为业主、监理和设计单位在任何时间、任何施工位置采取任何合理的方法对工程进行检查和监督，并为其提供方便。合同乙方应按照合约甲方的要求返工、修改，并承担因自身原因导致的返工、修改的费用。虽经合约甲方或业主代表检查检验合格，但如又发现因合同乙方原因引起的质量问题，仍由合同乙方承担责任和发生的费用。除按规定实施的混凝土试验，合同乙方可根据合约甲方的指令，可以适当增加混凝土试块和试验次数，其费用由合同乙方负担。第26条.隐蔽工程验收没有合约甲方批准，任何工程一律不得覆盖或隐蔽。工程具备覆盖和隐蔽验收条件，合同乙方自检合格后，在隐蔽验收48小时前通知合约甲方参加验收，由合约甲方向业主或监理、设计公司提出验收申请。该通知应附合同乙方自检记录。合约甲方及业主、监理、设计公司检查验收合格并在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，合同乙方在限定时间内整改后重新验收，由此发生的费用均由合同乙方承担。若业主或合约甲方因故未能加验收或合约甲方/业主认为已验收工程有必要重新验收，当其提出对已经隐蔽工程进行剥露时，合同乙方应遵照执行，并在检验后重新进行覆盖和修复。若检验合格，合约甲方承担由此发生的经济支出。否则，合同乙方承担发生的所有费用。合同乙方应按合约甲方要求，做好隐蔽工程验收记录、拍摄隐蔽工程检查验收照片及录相，并将副本一套提交合约甲方。第九章.材料采购和供应第27条.合约甲方供材料电源合约甲方只提供至一级电箱，水源只提供水源接入点，除合约甲方提供材料外（甲供材料卸车、场内转运均由合同乙方负责），其他材料均为乙供。具体见后附清单。第28条.合同乙方采购材料以及材料确认合同乙方可根据本合同合约规定的分包范围，按照本合同合约的合同合约文件规定的规格、质量、技术要求等自行采购必要的材料和设备。合同乙方自行采购材料时，须按照约定的合适的内容、形式，确保工期和材料的审查的前提下，向合约甲方提出材料确认申请。有关重要材料、设备的采购期，必须在第20条工程进度表内标明，并向合约甲方提交必要的样本、样品、技术说明书以及厂家等相关资料，得到合约甲方的认可后方能进行采购。其相关的保管、运输等费用由合同乙方负责。合约甲方认为有必要确认系统或构成单位的原始尺寸，或者通过实物确认，材料（金属等）的表面精度等对本工程的完成非常重要的时候，合约甲方可要求合同乙方无偿提供合理大小的样品或组装而成的样品。合同乙方在材料设备到货前24小时通知合约甲方一起验收，并向合约甲方提供该材料设备的生产厂家及产品合格证书。合同乙方所采购的材料、设备与本合同合约文件所规定的规格、质量、技术指标等不符时，合约甲方拒绝验收，由合同乙方运出现场。由此产生的一切责任和费用均由合同乙方负担。合约甲方不能按时参加验收，但复验后发现材料设备与合同合约文件规定指标不符时，仍由合同乙方拆除运出现场并重新采购，由此而产生的责任和费用由合同乙方负担。由此而给合约甲方造成的经济损失由合同乙方赔偿。合同乙方采购的进口材料、设备应由合同乙方办理报关、商检等手续，并承担其有关费用及物品运至工地的一切费用。合同乙方采购的材料设备由合同乙方自行负责保管，合约甲方不承担任何责任。第29条.材料代换根据工程实际需要，合同乙方可向合约甲方提出材料代换报告，经合约甲方批准后合同乙方方可实施。由此而产生的费用增加由合同乙方承担，因材料代换减少费用，则以减少费用的30%作为对合同乙方的奖励。第十章.工地、工程及其管理管控第30条.施工组织设计及施工合适的方案合同乙方需在现场开工前提交施工组织设计及详细施工合适的方案，合约甲方审批如发现问题必须整改。合约甲方认为有必要的工程，可要求合同乙方向合约甲方提交该阶段详细施工进度相关计划的同时必须提交该阶段的有关工程的施工详细合适的方案和各工种施工工序等供合约甲方审批。合同乙方应按合约甲方的批复意见对其进行修改，一旦经合约甲方批准，合同乙方应严格执行该施工合适的方案。合约甲方的批准和不批准均不免除合同乙方的任何责任。合同乙方不得因合约甲方要求其对施工合适的方案的批准、修改和完善等而要求工期延长和费用增加。第31条.施工管理管控组织及施工人员撤换31.1合同乙方应向合约甲方提交本工程合同乙方的包括合同乙方驻相关项目经理、相关项目副经理、相关项目总工程师及主要工程管理管控工程师等在内的工地管理管控人员组织表及工地施工人员构成表。合同乙方并应向合约甲方提交相关项目经理、相关项目副经理、相关项目总工程师及主要管理管控工程师的履历书。经合约甲方认可，上述人员方可就职。31.2施工人员是指包括合同乙方相关项目经理或相关项目经理在内的所有管理管控人员、技术人员、工人等在现场或不在现场的所有直接从事或间接从事本工程建设的人员。31.3合约甲方有权反对合同乙方派遣合约甲方认为行为不端或不能胜任工作或玩忽职守的施工人员参与本工程建设相关项目。并有权要求合同乙方将合约甲方认为行为不端或不能胜任工作或玩忽职守或其他方面不合格的施工人员撤出本工程建设相关项目。合约甲方向合同乙方提出撤换合同乙方的相关项目经理时，合同乙方应在5天以内向合约甲方提出新任相关项目经理人选，经合约甲方同意后在5天之内更换相关项目经理。合约甲方向合同乙方提出撤换其他施工人员时，合同乙方应在7天内派出新人代替该被撤换人之工作。第32条.工地确认与移交合约甲方将施工所需水、电从施工场地外部接至施工场地内，合约甲方把工地及与施工有关的设施（测量点、供电设施、供水设施等）以书面形式交给合同乙方使用，合同乙方自行须对合约甲方提供的测量点及其设施等进行复核确认，事后合同乙方不得向合约甲方要求工期延长和费用增加。合同乙方应服从工地有关设施管理管控、使用的统一规定，并遵循有关设施的操作规程，使用、并精心维护，发生损坏等而产生的更换、维修等一切费用由合同乙方负担。排水、排污等设施使用费用由合同乙方负担。合同乙方投标期间对工地的现状已进行了确认，并对地下暗浜和障碍物等的处理和排除已有了充分准备，合同乙方不得以现场条件不足为理由向合约甲方提出追加工程费用，延长工期等要求(合约甲方认可的设计变更除外)。第33条.临时设施合约甲方现场配电箱只提供一级配电箱，其它配电箱及电缆由合同乙方自己提供；水按合约甲方的施工合适的方案敷设提供驳接口，各个施工用水点的具体水管及配件和用电点的配件由合同乙方自己解决。33.1.1合同乙方自行解决施工现场办公和生活的房屋及其他施工所需的一切临时设施和设备。合约甲方不允许合同乙方未经合约甲方同意，在施工现场及生活区内搭设办公及生活等用途的一切临时设施，违者必须无条件拆除。如逾期未拆，合约甲方有权指令其他单位进场拆除，费用从合同乙方工程款中扣除。（特别说明：食宿合同乙方自理）如工地现场有关的临时设施、建筑物、设备等另有当地规定，合同乙方应负责该相关部门申请、许可和对应措施。合同乙方在报价时已包括上述申请的费用，因此，上述费用及其工期的延长将不被认可。33.3合同乙方不得在工地私自树立广告牌等宣传广告之类的宣传设施，只有得到合约甲方的同意，才可搭设此类宣传设施。第34条.材料、施工机械设备合同乙方不得将与本工程施工无关的材料、施工机械、设备等物品运入本工地。合同乙方应按施工组织设计（或施工合适的方案）和进度相关计划向合约甲方提交运入材料、机械设备相关计划报告，经合约甲方批准后方可运入工地现场。凡运入本工地内的合同乙方所有的材料、施工机械、设备等物品均视为与本工程施工有关，若运出工地时，必须取得合约甲方的同意。没有合约甲方的同意，所有运入现场的材料、施工机械、设备等物品一律不得运出工地。为完成本工程，合同乙方取得合约甲方的同意后，对自行采购的材料、设备等相关物品的购买、运输、受取、验收、卸货、保管以及安全管理管控等负有责任。第35条.提供图纸和设计交底合约甲方免费提供给合同乙方施工图（蓝图）1套，合同乙方可自行复制更多份数，或可要求合约甲方提供更多份数的施工图，但费用均由合同乙方负担。合约甲方收到蓝图后会及时向合同乙方提供图纸。合同乙方应组织技术人员及时阅读和熟悉图纸。合同乙方有责任发现图纸中的错漏及不合理设计，并在开始施工前以书面形式报告给合约甲方。合约甲方向合同乙方提供施工图纸5天后组织合同乙方参加设计交底会合同乙方应组织有关人员参加交底会并提出有关质疑。合同乙方在施工中出现的问题，应及时向合约甲方报告。需设计单位协助解决的，应向合约甲方提出请求设计单位协助解决的报告，由合约甲方组织设计单位的设计人员到现场视察并协助处理，因合同乙方施工原因而发生的费用由合同乙方负担。合同乙方必须为用于本工程的全部施工图纸和文件保密，合同乙方不得将关于本工程的施工图纸和文件用于与本工程无关的场合。第36条.设计变更合约甲方有权随时颁发设计变更，合同乙方须立即执行。业主或设计单位发出变更设计通知，合约甲方会尽快向合同乙方提供变更设计图纸及要求，合同乙方应按合约甲方的指示立即开始施工，并于收到变更指示后3天内呈报报价供合约甲方审核。若指示中要求在报价确定后开始施工的，合同乙方5天内提供报价供合约甲方审核。合同乙方须根据合约甲方提供的图纸和施工技术要求进行施工，不得随意进行设计变更。合同乙方认为有必要进行设计变更时，须事先书面通知合约甲方，在得到合约甲方认可后方可进行设计变更部分的施工。因设计变更而引起工程量增减，按照本合同合约中的合同合约清单单价进行计算。第37条.工地管理管控合同乙方应遵守上海市政府和有关部门对施工场地、交通、道路管线、占用道路、消防、卫生、公安、工务所、环境和噪音等的管理管控规定，经合约甲方同意后由合同乙方负责办理一切有关合同乙方的施工手续，以及领取有效的执照、凭证、批文等，并向合约甲方提供其复印件。这些所需费用由合同乙方自理，并保证不会因此而给合约甲方带来任何麻烦和损失。合同乙方应保管好自己在工地的所有材料、设备等一切物品，防止被盗。合同乙方的物品被盗，合同乙方应自己承担责任和损失，并保证不会因此而给合约甲方带来任何麻烦。合同乙方必须教育和督促自己在施工现场的人员遵守政府部门的有关法规和管理管控规定。因现场人员违反法律规定而造成的违约金为应由合同乙方自己负担。合同乙方并应保证不会因此而影响施工和不给合约甲方造成任何麻烦。合同乙方应保证施工现场整洁、文明，符合政府有关部门的规定，且应及时清除垃圾、积水和不使用的临时设施，确保工地成为上海市的“标准化工地”和“文明工地”。37.5已完成工程未交付合约甲方之前，合同乙方按合同合约条约条款约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，合同乙方自费予以修复。37.6合同乙方在施工过程中应注意保护并不损坏别的施工单位的未完和已完工程。合同乙方造成损坏的，应由合同乙方负责修复或赔偿。37．7合同乙方人员进场时应向合约甲方提供进场人员一寸照片两张，身份证复印件及人民币200元安全帽押金，所有施工人员务必接受过合约甲方的安全教育及培训后方可施工。第38条.环境保护及文物合同乙方根据现场条件提出的施工组织设计、施工合适的方案应充分考虑现场周围建筑物及地下，地上管线的保护措施。由于合同乙方施工原因对周围建筑物、地下地上管线等环境造成影响和损失而发生的一切费用由合同乙方负担。合同乙方在施工期间应遵守国家及上海市的有关规定，不得将对环境有污染的废水、泥浆等直接排入下水管，也不得堵塞下水管道、污染周围道路。因此而发生的费用由合同乙方承担。合同乙方应该根据现场周围环境制定切实可行的施工措施，承担与合同乙方施工有关的与周围居民的协调工作并负相应责任、承担相应费用。合同乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑、化石及钱币等有考古、地质研究等价值的物品时，应在4小时内通知合约甲方，并采取有效保护措施。合约甲方应在收到通知后24小时内对合同乙方采取的措施给予批准或提出处理意见。第39条.安全施工合同乙方应在工地建立严密的安全管理管控组织体系，并将该组织人员名单交合约甲方审核，合同乙方应随时消除安全隐患，确保施工安全。合同乙方应按国家和上海市的有关规定，采取严格的安全防护措施确保安全施工。合同乙方按工程需要提供和维护现场施工使用的施工机械、临时设施等，并保证其完好、安全。如合同乙方未履行上述义务造成工程、财产、人身伤害和场外事故等，由合同乙方承担责任及所发生的费用。合同乙方应承担因安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。事故发生后，合同乙方应立即以书面形式报告合约甲方，同时按政府有关部门及合约甲方的要求采取必要的措施。合约甲方应为抢救尽可能提供条件。合同乙方在施工过程中，应确保工地周围建筑、道路、管线及第三者的安全。因合同乙方造成损坏，费用由合同乙方负担。合同乙方按照合约甲方提供的工地内的地下管线图及处理要求向合约甲方提出有关这些管线的处理合适的方案，经合约甲方同意后方可实施。但是，任何在实施及施工过程中发现造成这些管线损坏而发生的一切费用均由合同乙方承担。合同乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向合约甲方提出安全施工保护措施，经合约甲方批准后实施。防护措施费用已包括在工程总价款中。合同乙方使用炸药等爆破物品，应向合约甲方提交使用理由报告，经合约甲方同意后，报相关部门审批后方可使用。该作业人员必须是取得该项作业正式许可证书的人员。在有毒有害的环境中施工，合同乙方应向合约甲方提出安全施工保护措施，经合约甲方批准后实施。第40条.安全保证金见第46条。第41条.施工配合合同乙方在本工程的实施过程中，应积极配合其他单位的施工。合同乙方无论何时何地，应对合约甲方的管理管控人员、工作人员或者业主方的相关人员、行政视察、指导、检查人员以及设计监理单位的有关人员无条件开放工地，在确保安全的同时，对他们的业务实施一切必要的配合工作。合同乙方应积极配合合约甲方或业主的其他分包单位施工（以下称“其他分包单位”），以便本工程顺利如期竣工,且相关费用已包括在本合同合约总价中。合同乙方须在工地内设置垃圾堆放场，以便除合同乙方以外的施工单位堆放垃圾。合同乙方须经常把垃圾堆放场的垃圾外运，以保证工地内垃圾能及时堆放进该垃圾堆放场。无论工地内或建筑物内，合同乙方都应确保施工的安全通道，并向其他分包单位提供。合同乙方应确保施工场地的提供。随着工程的推进，根据需要，合同乙方须和合约甲方协调确定工程用水的供应地点和个数。第42条.通知、指令及紧急情况处理所有通知、指令、要求和请求等均以书面形式送达对方，在紧急情况下来不及采用书面形式时可采用口头通知，但事后必须用书面确认，并以书面确认为准。合约甲方的指令、通知和合同乙方的请求等甲乙双方的来往信函均由各自相关项目经理签字或加盖相关项目部公章，以书面形式送交对方；接收方应受领并在回执上签署姓名和收到的时间；信函收到7天内无答复则视为已经认可。确有必要时，合约甲方可发出口头指令，合同乙方须立即执行。合约甲方并在24小时内给以书面确认，合约甲方不能及时给予确认，合同乙方应在合约甲方发出口头指令后2天内提出书面确认的要求，合约甲方在合同乙方提出确认要求后2天内不予答复，应视为合同乙方要求已被承认。在情况紧急且无法与合约甲方联系的情况下，合同乙方可以采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，且应尽快与合约甲方取得联系。在采取措施后3小时内向合约甲方送交书面报告。责任在合约甲方，由合约甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在合同乙方，由合同乙方承担费用，且工期不予顺延。第43条.违约责任合同乙方必须严格执行国家和上海市政府有关施工的规定及合约甲方的指令，合同乙方违反有关规定或合约甲方的指令，合约甲方有权以扣发工程款作为对合同乙方的处罚。若合同乙方未按合同合约要求的工程竣工日期完成时，合约甲方在向合同乙方支付工程款时，按每项工程拖延一天扣除贰万元人民币工程款作为工期延误违约金为。若合同乙方中途退场或因无履约能力被合约甲方清退出场，则双方按照已完成的合格工程量按照合同合约单价的60%办理结算，合同乙方必须一天内无条件退场，承担一切经济损失并不得向合约甲方提出任何索赔条件，履约保证金不予返还。第十一章.保险及履约担保第44条.人身财产的损伤和对合约甲方的保障合同乙方须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡负责并支付费用、损失、索偿，合同乙方须承担诉讼等的法律责任，并须保障合约甲方免负该等责任，除非有关伤亡是合约甲方或其应负责的人所引致的。合同乙方须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的财产损坏负费用、责任、损失、索偿或诉讼等的法律责任，并须保障合约甲方免负该等责任，除非有关财产损伤是由合约甲方或其应负责的人所引致的。第45条.保险45.1合同乙方应按上海市要求办理的综合保险所承担的义务、费用、工作和责任，投保办理本工程的综合保险，其费用已含在合同合约总价中。本工程综合保险先由合约甲方支付，最终按上海市的规定从合同乙方的工程款中扣除。45.2合同乙方的任何人员的意外或伤亡和财产，不论该人是否直接受雇于合同乙方，合约甲方皆不负任何法律责任和赔偿责任。合同乙方必须保障合约甲方免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。合同乙方须对自己的与本工程有关的所有人员的意外或伤亡和财产损失负全责。45.3合同乙方应对其进入施工现场的设备进行保险。第46条.履约保函或保证金本工程合同乙方需向合约甲方提供履约保证金，保证金金额为合同合约金额的5%（若超过30万，则保证金按照30万收取），待合同乙方完全履约结束，扣除各项违约金为及费用后合约甲方将剩余保证金返还合同乙方。第十二章.竣工验收与保修第47条.竣工验收与工程交接竣工日期为本合同合约规定的日期。若合约甲方认可工期顺延，则竣工日期可顺延。在竣工验收后28日内，合同乙方按国家工程竣工验收有关规定，向合约甲方免费提供完整竣工资料、竣工图和竣工验收报告及有关档案资料各四份（含电子光盘）。合约甲方在收到合同乙方的竣工报告并确认已具备竣工条件后10天内组织有关部门验收。合约甲方认为不具备竣工验收条件并提出修理、修改意见，合同乙方必须按合约甲方意见修理、修改，并承担由此而发生的费用并赔偿有关损失。合约甲方组织有关部门进行工程验收。若因工程质量等施工原因造成竣工验收不能通过，则合同乙方应承担因此而发生的一切费用。需经修理后方能通过竣工验收者，则合同乙方应在合约甲方指定的时间内无条件地修理，直至达到竣工验收的标准。工程竣工，或合约甲方认为本合同合约完成、解除、解约、中止时，合同乙方应按合约甲方的指令，在合约甲方限期的时间内将其设备，临时设施以及人员等撤离施工现场。但不包括第48条的保修工程。竣工验收通过后3天之内，合同乙方向合约甲方移交本工程，并退出现场。第48条.保修保修合适的内容和范围：本合同合约所列分包工程范围内的全部工程合适的内容保修期限：按合约甲方同业主的保修开始之日起计算，保修期为2年。保修及费用：保修期间，合同乙方应在接到合约甲方修理通知之日起8小时内派人修理，否则，合约甲方可委托其他单位或人员修理，因合同乙方原因造成返修的费用，合约甲方将从合同乙方的保修金内扣除，若所剩保修金不足，则合同乙方应向合约甲方交付该不足部分之费用。第十三章.不可抗力与特殊风险第49条.不可抗力发生下列情况时可认定为不可抗力：七级以上大风持续二天；每小时100mm以上大雨持续二天；6级以上地震。不可抗力发生后，合同乙方应迅速采取措施尽力减少损失。合同乙方应在3小时内向合约甲方通报受害情况，并在3天内向合约甲方报告损失情况和清理、修复所需之费用。灾害继续发生，合同乙方每隔12小时向合约甲方报告一次灾害情况，直至灾害结束。第50条.特殊风险特殊风险是指爆炸、骚乱、暴动、政变、战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外国敌人的行动等的风险。发生特殊风险后，合同乙方应迅速采取措施，尽力减少特殊风险给工程造成损失。因特殊风险造成工程停工，经合约甲方同意，合同乙方可保护好现场以待复工。第51条.损失及修复费用的负担由不可抗力和特殊风险造成工程损坏，其修复费用由甲乙双方按本合同合约的有关原则协商确定。因不可抗力和特殊风险给合约甲方造成的损失由合约甲方承担，给合同乙方造成人员伤亡、机械设备、临时设施等损失由合同乙方承担。第十四章.工程停建与缓建第52条.材料、设备及工程的移交由于政策变化、不可抗力、特殊风险以及甲乙双方以外原因导致工程停建或缓建，使合同合约不能继续履行，合同乙方应妥善做好已完工程和经双方验收的材料、设备的保护工作。列出材料、设备的物品清单和已完工程的工程量清单报告合约甲方，向合约甲方当场交验。工程停建或缓建，已经订货的材料、设备由订货方负责退货。未及时退货造成的损失由责任方承担。合同乙方在向合约甲方交验材料、设备及已完工程的同时，应向合约甲方退还所有有关本工程的文件、资料和图纸，并提交到工程停建或缓建为止的所有有关工程的施工、验收、试验资料及其他有关资料。第53条.人员的撤离和费用结算工程停建或缓建，合同乙方向合约甲方移交完材料、设备、已完工程和有关施工资料后，按合约甲方要求将自有施工机械设备和人员撤出施工现场。合约甲方应为合同乙方的撤出提供方便。工程停建或缓建后，费用按以下原则结算：合约甲方已付给合同乙方的工程款额大于合同乙方向合约甲方移交的已完工程、材料、设备的总造价，则合同乙方向合约甲方退还多付款额。合约甲方已付合同乙方的工程款金额小于合同乙方向合约甲方移交的已完工程、材料、设备的总造价，则合约甲方向合同乙方支付不足款额。第十五章.终止合同合约第54条.终止合同合约发生下列情况之一，合约甲方可提出终止合同合约的书面通知：合同乙方没有遵守本合同合约的有关规定，不履行自己应履行的职责。合同乙方在施工过程中出现质量、管理管控等各方面的问题，合约甲方提出整改要求，而合同乙方拒不执行或并无改进。合同乙方造成工程严重拖期或合同乙方不按工程进度相关计划组织施工，合约甲方认为将造成工期严重延误时。未经合约甲方批准，合同乙方自行全部或部分中断施工。合约甲方认定合同乙方无能力继续施工时。合同乙方因资金周转或其他困难不能正常履行合同合约并不能进行正常施工时。如合约甲方与业主的总承包合同合约终止，则本合同合约无条件的终止。合约甲方在发出终止合同合约的书面通知7天内，合同乙方并无改进，则合约甲方可立即终止合同乙方工程承包权。第55条.合同合约终止后的规定在合约甲方终止合同乙方的工程承包权之后，甲乙双方必须执行本条下列规定：合约甲方可请其它施工单位继续完成本工程，后续施工单位可立即进入工程现场和使用工程现场的一切施工机械、施工器具、现场临时设施及已在现场的材料设备进行施工，并采取一切措施继续和完成本工程。合同乙方必须无偿提供属于合同乙方的、在工程现场的一切施工机械、器具及为本工程所用的施工临时设施，直至合约甲方提出让合同乙方撤出现场为止。在合约甲方提出要求时，合同乙方应在终止合同合约后7天内，将为本工程所签订的材料设备订货及有关利益无条件和免费转让给合约甲方，合约甲方继续支付订货合同合约的款项。只有在合约甲方提出要求时，合同乙方才可并应在合理的经合约甲方批准的期限内从工程现场运走和拆走有关的临时设施、施工机械、施工器具、材料设备；当合同乙方未按时执行合约甲方的要求，合约甲方有权运走上述合同乙方的财产物品，由合同乙方承担一切费用。合约甲方不承担因上述行动而发生的任何损失或损坏。合同乙方应在10天之内按合约甲方要求向合约甲方退还所有关于本工程的文件、资料和图纸。并向合约甲方提交到合同合约终止为止的所有工程的包括验收、试验、施工记录等在内的施工文件和资料。合同合约终止后，双方按本合同合约规定结清双方的债务。合约甲方按合同乙方已完工程量计算已完工程的工程价款。合约甲方向合同乙方的支付金额应为已完工程的工程价款减去工程预付款和保修金以及因终止合同合约合同乙方给合约甲方造成的经济损失额后的剩余金额。若剩余额为负数，则合约甲方已超付给合同乙方，合同乙方应立即返还合约甲方的超付款。第十六章.违约、争议与仲裁、索赔第56条.违约合约甲方或合同乙方违反本合同合约的规定或未能履行自己应履行的职责给对方造成损失的，该方应承担相应的责任并赔偿对方的经济损失。除非双方终止合同合约，或因一方违约致使合同合约无法履行，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同合约。第57条.争议与仲裁甲乙双方在执行本合同合约过程中，若发生争议，首先应相互协商解决。若协商不成，在双方同意仲裁时，则可向上海市仲裁委员会申请仲裁。仲裁时，须按照仲裁机关的规定，由甲乙各方各指定一位仲裁人和由仲裁机关指派一名仲裁人作为仲裁小组。甲乙双方必须执行仲裁结果。仲裁费用由败诉方承担。发生争议后，双方都应继续履行合同合约，保持施工连续，保护好已完工程。第58条.索赔合约甲方未能按合同合约约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，合同乙方可按以下规定向合约甲方索赔：有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；索赔事件发生后7天内，向合约甲方发出要求索赔的通知，索赔通知中应明确索赔的原因，具有合约甲方签字的同期记录。若合同乙方未能在该期限内提供充分依据，将视为合同乙方已放弃了索赔要求或无索赔意向。第十七章.附则第59条.合同合约有效期本合同合约签订后，经双方签字盖章后生效。工程竣工验收通过、且甲乙双方均履行完本合同合约规定的责任和义务等后，本合同合约自行失效。第60条.未尽事宜之协商与合同合约修改本合同合约未尽事宜由甲乙双方协商解决。如有必要，甲乙双方可协议修改、补充本合同合约，并签订修改协议书或补充协议书，修改协议书和补充协议书优先于本合同合约，且与本合同合约具有同等法律效力。第61条.合同合约份数本合同合约正本两份，副本六份，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后各执正本一份、副本三份。合约甲方：（盖章） 合同乙方：（盖章）

法定代表人或 法定代表人或

授权代表： 授权代表：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：地址：地址：联系电话： 联系电话：邮政编码： 邮政编码： 建筑安装施工安全生产协议总包单位（以下简称合约甲方）：分包单位（以下简称合同乙方）：合约甲方将建筑安装工程相关项目委托合同乙方施工，为了明确双方的安全、生产、文明施工责任、确保施工安全文明，双方在签定合同合约的同时，签订本协议，双方必须严格执行。一、分包工程相关项目1、工程相关项目名称：2、工程地址：3、分包方式：包工、包料（除合约甲方提供的水泥、钢筋、钢管、水玻璃等）。二、工程相关项目期限。三、协议合适的内容：1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级的劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项规章制度。2、甲乙双方都应有安全管理管控组织，按照规定配备专职的安全管理管控人员，应有各种安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。3、甲乙双方在施工前要认真进行安全生产、文明施工的准备。工程相关项目由合约甲方编制施工组织总设计。合同乙方按照合约甲方施工组织总设计的要求，自行编制施工组织设计，以上两项并制订有针对性的安全技术措施，合同乙方必须严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。合同乙方进场前必须向合约甲方提供所有人员“三级安全教育卡”，合约甲方对进场人员进行入场安全教育。4、在施工期间合同乙方必须认真执行合约甲方安全生产、文明施工、防火管理管控等方面的制度及要求，督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程，合约甲方有协助合同乙方搞好安全生产、文明施工和防火管理管控以及督促定期检查的义务，对于检查出的隐患，合同乙方必须认真整改，定期不整改严格按照合约甲方的《安全生产奖罚制度》执行，并承担由此造成的后果。5、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，合同乙方安全管理管控人员及班组长每天上班前要对工人进行班组安全教育，要认真填写班组安全教育记录，每天必须报合约甲方。6、施工期间合同乙方指派同志负责本工程的有关安全、防火工作；合约甲方指派同志负责联系予以协助督促合同乙方执行有关安全防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程相关项目中的有关安全、防火工作，共同预防事故的发生。7、施工前，合同乙方应组织召开管理管控、施工人员安全教育会议，并通知合约甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，合同乙方必须检查，督促施工人员严格遵守认真执行。8、甲乙双方操作过程中的安全防护用品，由各方自理，安全防护用品必须符合国家的安全防护用品规定，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。9、合同乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由合同乙方自备，必须符合安全管理管控方面的要求，经过验收后方能使用，如甲乙双方必须相互借用和租赁，应有双方有关人员办理借用和租赁手续，借出方保证借出的工具符合安全要求，但借入方必须进行检验，借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障、损坏、遗失或造成伤亡事故均由借入使用方承担责任，负责赔偿。10、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方能施工，一经施工，就表示该合同乙方确认施工现场作业环境、操作设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，合同乙方对施工过程中产生的后果自行负责。11、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志、警告牌不得擅自拆除更动，如必须更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方的安全管理管控人员的同意，并采取可靠的安全措施后方能更动或拆除。任何一方擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。12、特种作业人员必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理管控规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持有效期内的特种作业证上岗，中小型机械操作人员必须作到“定机定人”和持证操作，严禁违章，无证作业，严禁不懂电器和机械设备的人员擅自操作和使用电器和机械设备。13、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火，消防器材不准挪做他用，电焊、气割作业按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”的规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员的同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。14、合同乙方需用合约甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的及时向合约甲方提出，合约甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经过合约甲方的许可，擅自乱拉电器线路造成的后果均有合同乙方负责。15、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，合约甲方对地下管线和障碍应详细交底，合同乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向合约甲方有关部门联系，采取保护措施。16、合同乙方在签订建筑安装合同合约后，应自觉的向所在区（县）公安派出所办理临时户口户籍手续，并向所在区（县）城建办（建设局）安全监督站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记等有关手续。17、贯彻谁施工谁负责安全的原则，甲乙双方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括他方人员、行人伤亡等），甲乙双方应协力进行紧急抢救伤员和保护事故现场，并报上级有关部门，合同乙方负责事故上报，经济赔偿和善后处理，应按责任，协商解决。18、本协议经双方代表签字盖章后即生效，协议作为合同合约的附件。19、其他：合约甲方： 合同乙方：单位名称（签章） 单位名称（签章）法人或法人委托人： 法人或法人委托人：电话： 电话：

质量管理管控协议书总包方：分包方：为保证基坑围护及桩基工程按照业主的要求完工，总分包方签订如下管理管控规定，以共同遵守，如与总分包合同合约有不一致处，以较高要求为准：1、质量目标本工程质量目标：按设计及规范施工；无违反国家强制性条文现象；杜绝质量事故；分项、分部、单位工程验收合格率100%，检验批实测合格率85-90%以上（具体根据相关项目自行确定）；本工程创优目标：（不能低于合同合约和责任书目标并达到当地领先水平）；顾客满意度达90％以上；工程所有材料、半成品合格率100%。2、质量标准2.1工程质量标准采用现行的国家、地方及中建总公司的验收规范，如图纸要求与国家、地方、中建总公司施工验收规范之间有任何不一致的地方，分包单位应以就高不就低的原则并同时取得业主及总包方的认可为做为施工依据。2.2分包方必须按设计和规范要求进行施工，严格遵守总包的质量标准和质量要求，严格按相关项目部创优目标精心施工。2.3分包单位自行采购的材料进场，必须向总包单位提供出厂合格证和质检报告，材质试验必须由总包单位、监理方见证取样，检验结果必须报总包单位，严禁未经检查和试验或检验和试验不合格的材料、构配件、半成品等投入使用和安装。3、质量管理管控3.1分包方应有健全的质量管理管控机构，其机构及名单报总包方。3.2分包方应按专业配置有专业资格的专职质量检查人员，质量员证书复印件报总包备案。其专职质量检查人员负责施工过程中的质量检查、控制工作。3.3分包方应按照施工图、施工技术规范、相关项目工程部的交底对每一个操作人员进行交底，增强质量意识，精心施工每一道工序，积极进行质量自检和交接检工作，配合好总包方的质量验收工作。3.4分包方在施工过程中，严格服从总包方对于质量要求的口头及书面指示，遵守总包方各项质量标准和质量要求，严格按照创优目标精心施工。3.5分包方应对总包、监理、业主人员在施工过程中提出的质量问题及要求立即认真整改落实。3.6分包方认为可能出现安全质量隐患的地方，尽快向总包方的工长或技术负责人反映，待处理后再继续进行施工。3.7分包方在大面积施工前，要先做样板示范，总包方和合约甲方（监理）对样板示范进行验收，验收合适的内容主要包括：工程质量、工作效率、各专业协调配合情况，从而确定整体工艺流程、资源配备、质量标准样板，用以指导大面积施工。3.8分包方在选择材料供应商时，应采用招标择优录用的原则，要求多家材料商提供样品，建立样板库，为总包单位、合约甲方（监理）选择（考察）提供参考。3.9分包方要参加总包方定期召开总包方与分包、分包与分包各专业之间的协调会，由分包方提出需要总包方协调的各项事宜，总承包充分发挥协调作用，确保工序搭接合理，工种配合得当，尽量避免人为返工，保证工程质量。4、施工过程中质量控制4.1分包方（商）应满足总包方制定的质量方针、质量目标的相关要求，总包方对分包商的工程质量拥有监督责任权和质量一票否决权。本工程分包相关项目施工中，所有方（商）的施工质量均需按总承包商设定的质检程序，分级检查、填写书面记录、明确检评意见、签字盖章后，待监理工程师终检合格后，其分项工程、检验批、隐蔽工程等，才能进行下道工序施工。任何一次检验不合格，都不能进入下道工序施工。4.2总包方根据工程施工实际情况，定期组织现场施工各分包单位进行定期质量大检查，并根据检查结果对各分包单位进行打分排名，对在定期检查中连续三次排名最后的分包单位有权收取2000～50000等元的违约金。4.3总包方的检查认可并不代表分包单位责任的转移，即检查验收合格后，再次检查又发现由分包单位原因引起的质量问题，仍由分包单位承担责任和发生的费用，赔偿总包方的有关损失，由此延误的工期不予顺延。4.4工程具备覆盖、掩盖条件或达到双方约定的分项工程验收部位，分包单位经自检后由总包方负责在隐蔽和分项工程验收48小时前通知监理、业主方参加验收：通知包括分包单位的自检记录、隐蔽和分项工程验收的合适的内容、验收时间和地点，分包单位准备验收记录，验收合格，监理和总包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，监理和总包方组织分包方在限定时间内修改后重新验收。5、分包方的质量责任5.1施工过程要工完场清，否则由总包统一请人清理，费用从分包工程款中直接扣除。5.2施工过程中严禁出现违反国家强制性条文现象。否则收取5000元-10000元/条违约金，连续两次检查发现同一问题的，收取10000元-20000元/条违约金，并承担所有整改、返工费用。5.5凡对总包方所提出的质量问题不认真整改处理的或在整改期限内仍没达到整改要求的，总包方将收取违约金为1000～50000元。5.4在工程施工期间，因分包方的原因导致质量不合格，业主或质检站对总包单位进行违约金为或因此造成的索赔及返工费用，由分包方承担。5.5分包方工程质量事故的处理，经总包方事故调查小组调查后，凡属分包方责任的，全部损失有分包方负责，并分包方另支付合约甲方违约金10-50万；非分包方责任，经过事故分析找出原因，由责任方承担经济损失。总包方：中建二局（沪）某相关项目部分包方：总包方授权代表：分包方授权代表：签订日期：年月日

技术交底记录工程名称：编号：工程名称分项工程名称交底日期施工队组交底提要交底合适的内容：审核人：年月日交底人：年月日接受交底人：年月日此表由交底人填写，接受交底人签字，交底人和被交底人各保存壹份；2.作分项工程交底时，应填写分项工程名称栏。施工自检、交接检记录编号：时间：年月日工程名称检查部位工序/检验批检查日期检查依据：自检、交接检合适的内容及检查结果：检查结论：检查结果符合设计要求，可进入下道工序施工本道工序班组长：下道工序班组长：日期：施工单位专业工长专业质量检查员日期

廉洁协议合约甲方：合同乙方：为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。二、合约甲方及其工作人员不得以任何形式向合同乙方索要和收受回扣等好处费。三、合约甲方工作人员应当保持与合同乙方的正常业务交往，不得接受合同乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在合同乙方报销任何应由个人支付的费用。四、合约甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。五、合约甲方工作人员不得要求或者接受合同乙方为其住房装修、婚丧嫁娶，家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。六、合约甲方工作人员不得向合同乙方介绍家属或者亲友从事与合约甲方工程有关的材料设备供应，工程分包等经济活动。七、合同乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向合约甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。八、合同乙方不得为谋取私利擅自与合约甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。九、合同乙方不得以洽谈业务、签订经济合同合约为借口，邀请合约甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。十、合同乙方不得为合约甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。十一、合同乙方不得以回扣返还资金方式给合约甲方相关项目有关人员，如发现则扣罚合同乙方工程总结算款5%。十二、合同乙方如发现合约甲方工作人员有违反上述协议者，应向合约甲方领导或者合约甲方上级单位举报。合约甲方不得找任何借口对合同乙方进行报复。合约甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的合同乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。十三、合约甲方发现合同乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿合约甲方工作人员，合约甲方根据具体情节和造成的后果追究合同乙方工程总造价1～5％的违约金。由此给合约甲方单位造成的损失均由合同乙方承担，合同乙方用不正当手段获取的非法所得由合约甲方单位予以追缴。十四、本廉洁协议作为上海某相关项目基坑围护及桩基工程承发包合同合约的附件，与工程承发包合同合约具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。十五、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。合约甲方：（盖章）合同乙方：（盖章）综合治理协议书合约甲方：合同乙方：为了加强对劳务分包的综治管理管控，加强对宿舍的安全防范、防火、卫生管理管控工作，保障生产、生活秩序的顺利进行，保护公共财产和职工生命财产安全，确保相关项目综合治理工作的落实，搞好工地安全防范工作，依据《上海市治安防范责任条例》、《上海市暂住人口管理管控办法》、《上海市单位使用和聘用外地劳动力管理管控暂行规定》，本相关项目部制定了如下管理管控制度：1、凡进入本相关项目施工的成建制外省市施工队伍，必须持有营业执照、资质证书、进沪许可证，经总包单位验明后方可进场施工。2、合同乙方在得到合约甲方发出的进场通知后必须上交综合治理保证金，总计人民币50,000元（大写：五万元整），待合同乙方人员全部退场后，在无综合治理纠纷、事故、案件的前提下，合约甲方将综合治理保证金全额无息退还合同乙方；若合同乙方在进场后违反了本协议的有关规定，则待合同乙方人员全部退场后，合约甲方将按规定在综合治理保证金中扣除相应违约金为后将余款退还合同乙方。3、成建制队伍原则上都应使用自己的队伍，个别单位使用零星外来民工的，这些民工应持有身份证、就业证、劳务证、健康证和居住证．证件不齐全的禁止入场。4、凡进入本相关项目施工的外省市民工由合同乙方登记造册，报合约甲方备案，证件必须齐全，证件不齐的人员禁止进场，人员变动及时通知总包单位。5、所有人员住房一律服从相关项目行政部门的统一安排，不得私自调房，强行抢占、每间房住人按合约甲方规定执行，小房间不少于10人，大房间不少于12人，生活用电核定为15度/月·间，供人员手机充电和看电视，（注：宿舍的照明，没有接入电表计量），超出核定量部分的电费由合同乙方承担，收费标准：1.2元/度（大写：壹元贰角）生活用水本着节约用水的原则节约使用，合约甲方有权对合同乙方的浪费行为收取违约金，1000~3000元/次。6、合同乙方人员在进场时，必须具备进入施工现场的有效证件，在相关项目进行登记注册，办好合约甲方规定的所有证件，才能安排住宿，没有办理好证件，一律不予安排，进入施工现场需具备的证件有：身份证、健康证、居住证等相关证件。以上证件必须是原件，如因个别人特殊原因，合同乙方单位要做担保。进场人员必须在进场的同时办理好胸卡，办理胸卡缴押金5元/张，工本费5元/张（包括照相）。7、人员就餐，在合约甲方相关项目食堂用卡就餐，必须一人一卡，房间按办卡数量分配，每张卡交押金20元。8、合同乙方必须至少配备两名后勤专职人员，与合约甲方后勤主管同一个办公室办公，协助合约甲方作好人员、后勤管理管控和实名制的管理管控。如果未配备专职人员，合约甲方每月对合同乙方收取违约金6000元，直到人员到位为止。9、合同乙方要加强职工的思想教育，遵守合约甲方的规章制度，如果因合同乙方未对职工教育，造成的后果，将由合同乙方负责。10、由于现场的实际情况，现场房间紧张，生活区，合同乙方禁止女工住宿，现场也没有考虑夫妻房，合同乙方自行解决女工住宿问题，如因带家属产生的不良后果，合同乙方将承担一切责任。并且合约甲方将对合同乙方收取违约金500元/天，直至相关家属离开生活区为止。11、按合约甲方规定安排宿舍人员，由于是上下铺，为了确保人员安全，必须一铺一人，合同乙方无任何理由上铺和下铺的人睡在一起，如因合同乙方不按相关项目规定执行而造成的后果，由合同乙方承担。每发现一次，合约甲方将对合同乙方收取违约金100元/次。12、合同乙方必须随时把进场、退场的人员，在当天上报合约甲方，如隐瞒不报，合约甲方将对合同乙方收取违约金500元/次，造成的其它后果，一律由合同乙方负责。13、