2024年工程施工合同补充协议格式版（二篇）

第3页共3页2024年工程施工合同补充协议格式版发包方（以下称甲方）：法定代表人：身份证号码：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合____省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《_____》（合同编号_____，以下简称原合同）甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程承包方式：5、工程范围二、工程期限计划开工日期：____年____月____日。（以甲方下发的书面通知的时间为准）；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。计划竣工日期：____年____月____日。工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、合同价款及支付方式1、暂估合同价款为____万元（人民币大写：_____。暂估合同价款=综合单价_____暂估工程量（综合单价和暂估工程量见工程量附件）2、付款方式：按原合同相关条款执行。四、补充协议的最终结算补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。五、质量标准及验收风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。六、争议解决1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、合同生效本合同自_____生效。八、合同份数本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。发包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：2024年工程施工合同补充协议格式版（二）工程施工合同补充协议甲方（委托方）：法定代表人/法定代表人委托代理人：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：法定代表人/法定代表人委托代理人：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国工程建设施工合同》以及双方已签订的工程施工合同（以下简称“原合同”），甲方与乙方自愿达成如下补充协议：一、变更事项1.乙方承担原合同第______页第______款（具体合同条款）项下的__________________（具体工作内容），并按照约定的合同价款进行结算。经甲方和乙方协商一致，决定对该项工作内容进行如下变更：（详细描述变更内容，包括但不限于工作内容、工作方法、工期、合同价款等方面的变动，同时注明变更的原因和目的）2.乙方经由甲方同意，可以将部分或全部原合同项下的工作外包给第三方进行，但乙方仍对外包工作的质量和进度承担责任。二、补充约定1.双方同意，在工程施工过程中，严格按照国家相关法律法规以及质量安全标准进行施工，并确保工程质量符合相关标准和合同约定。2.乙方除履行原合同所承担的义务外，还应负责对变更事项的工作进行施工管理，确保质量、安全和工期。3.双方同意，在发生工程质量问题、安全事故等紧急情况时，需立即通知对方，并共同协商解决方案。4.工程进度计划方面，由于变更事项的发生，甲方和乙方将重新确定工程进度计划，并在变更事项确认后的三个工作日内签署新的工程进度计划协议，并视作变更的一部分。5.协议价款方面，对于发生的工程变更，甲方和乙方将重新评估原合同中约定的价款，按照变更后的工作内容进行调整，并在补充协议签订后的五个工作日内签署新的价款协议。6.双方同意在工程施工过程中保持有效的沟通和良好的合作关系，共同推进工程的顺利进行。三、其他条款1.补充协议的变更事项具有与原合同同等法律效力。2.补充协议的签订和履行适用中华人民共和国合同法以及其他相关法律法规的规定。3.如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.补充协议的生效、解释、履行均适用中华人民共和国法律。5.其他未尽事项，双方可另行约定。本补充协议一式两份，甲方及乙方各执一份，自双