建筑工程施工项目承包合同

建筑工程施工项目承包合同建筑工程施工项目承包合同建筑工程施工项目承包合同1甲方（发包方）：负责人：乙方（承包方）：负责人：经甲、乙双方充分协商，甲方同意将本公司承揽的__________施工项目以内部责任的形式承包乙方施工，现就承包内容及办法协商达成以下条款，望共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包范围5、承包方式二、工程工期1、工程总施工工期为______日历天，工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准，开始计算施工工期。2、竣工时间以开工日期起至第______天为止。3、以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。4、如遇不可抗力因素，经双方协商后，工期顺延。三、双方职责1、甲方职责（1）负责施工前的`准备工作，保证工程交接时符合施工条件。（2）及时交付图纸，设计变更时要及时与乙方协商。（3）对工程进行安全监督、检查。（4）工程竣工时，及时组织人员进行验收。（5）按时支付工程款，不得无故拖延。2、乙方职责（1）熟悉图纸与合同的所以内容。（2）积极配合甲方在设计变更时的工作。（3）安全生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。（4）工程完工时及时通知甲方验收。四、工程质量质量要求：乙方在施工过程中严格按照国家有关规定和设计图纸要求组织施工，工程质量等级达到合格五、安全施工与检查乙方遵守工程建筑安全生产有关管理规定，严格按国家安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员，依法实施监督，检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由乙方措施不力造成的安全事故，由乙方承担责任六、工程价款的结算方式1、乙方承包范围内工程造价约为______万人民币，具体总造价待工程竣工验收后按实际面积实行。2、本合同生效后，甲方需要进行设计变更或增减建筑面积仍按本条第一款约定结算工程价款，若甲方需要新增工程量时，甲乙双方须另行签订补充协议，七、工程验收1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。2、竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。八、违约责任本合同的履行过程中，任何一方违约都要向守约方承担违约责任，负责守约方因此受到的所有损失。九、争议解决因本合同的履行，双方发生争议，都应先协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。十、附则1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等效力。2、本合同自双方签字盖章后生效，自合同全部履行完毕后失效，3、本合同未尽事宜，双方协商解决。建筑工程施工项目承包合同2工程发包人：__________________(甲方)施工劳务承包人：__________________(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院村庄和集镇规划建设管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务承包人资质情况资质证书号码：__________________发证机关：__________________资质专业及等级：__________________复审时间及有效期：__________________二、工程概况及劳务承包内容工程名称：__________________结构：_________，规模_________㎡，层数：_________工程地点：劳务承包内容：三、工程承包施工期限开始进场施工日期：_________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，总日历施工数为________天。四、质量标准按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》等相关规范标准，本工程必须达到质量评定等级。五、图纸甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天，向乙方提供施工图套，以及本合同工作有关的标准图套。六、工程发包人(甲方)的义务。(一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承担相应费用1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。3、在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。4、在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：5、在年月日前向乙方下列生产、生活临时设施，其交验要求与保护责任为：(二)按时提供图纸，及时交付应供的各种合格建筑材料和设备，保证施工需要。(三)按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。(四)负责与监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。七、劳务承包人(乙方)的义务(一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自转包、分包，自觉遵守法律法规及有关规章制度。(二)严格按照设计图、竣工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。(三)自觉接受甲方和政府有关部门的管理、监督和检查。(四)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。(五)为参加施工作业的人员办理意外伤害保险。八、安全施工与检查(一)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的'费用，由乙方承担。(二)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。九、事故处理(一)发生事故伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门，并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。(二)乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相应规定处理。十、劳务报酬(一)本工程的劳务报酬采用一次性固定劳务报酬包工(包管理费、安全设施费)，劳务报酬共计元。(二)双方约定的其他方式(按计时或计件)十一、工时及工程量的确认(一)采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。(二)采用按确定的工时(计件)计算劳务报酬的，由乙方每日(按月)将提供劳务人数(工程量)报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。十二、劳务报酬的中间支付(一)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，甲方与乙方按下列方式支付：1、合同生效即支付预付款元。2、中间支付第一次支付时间为________年____月____日，支付________元。第二次支付时间为________年____月____日，支付________元。(二)采用计时单价或计件单价支付劳务报酬的，甲方与乙方约定支付方法为：十三、施工验收乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已完成了本合同约定工作，但工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方的相关损失。十四、违约责任如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况，应承担违约责任，并支付另一方元的违约金。另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。十五、争议甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商和和解或要求有关主管部门调解。如和解、调解不成、采用申请有关部门仲裁或向人民法院起诉。十六、合同解除(一)如一方违约，并承担违约责任后，另一方可以要求解除合同。(二)如因不可抗力(如自然灾害、国家政策调整等)致使本合同无法履行，甲乙双方可以解除合同。十七、合同终止甲乙双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。十八、合同份数本合同一式份，由甲乙双方各执一份，送镇(乡)村镇建设管理所和各一份。合同订立地点：________________本合同双方约定后生效。甲方：工程发包人乙方：劳务承包人住所：____________住所：____________电话：____________电话：___________建筑工程施工项目承包合同3发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：经甲、乙双方协商一致，本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳丽园小区景观工程，签订以下协议：一、工程内容：平米等工程(详见施工图纸)。二、工期：1、开工日期：本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止，共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。4、发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。三、工程合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元(十九万元整)，若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实际发生结算。四、承建方式1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承建工程的饰面样板材料，必须经双方共同确认方可进行施工。3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。五、工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款：1、本工程无预付款。2、合同生效后，发包人按时直接向承包人支付工程款：支付次数分三次支付。1、四角亭A亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。四角亭B亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。四角亭C亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。廊架C完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。防腐木地板完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60%。2、工程全部完工后，付单项工程总费用(工程总价)的20%。3、工程全部完工后三个月内，付工程总费用(总价，包括业主认可的签证、变更)10%。4、扣留工程总费用(含业主认可的.签证、变更费用)10%为质保金，工程全部完工并已验收合格为时间节点计算，一年后支付。3、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣，扣除税率为3.41%)。六、工程质量要求：1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。七、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。八、延期违约责任：乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。九、质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。十、质保期限以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期，质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算，期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。十一、双方在施工中的几项规定：1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工，所有修改调整的费用由甲方负责。2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。3、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。4、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。十二、合同生效与终止：本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。签名：(甲方)签名：(乙方)签订日期：签订日期：建筑工程施工项目承包合同4甲方：__________________负责人：__________________乙方：__________________负责人：__________________经甲、乙双方充分协商，甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工，现就承包内容及办法协商达成以下条款，望共同遵守。（一）工程概况1、工程名称：2、工程地点3、工程内容：综合大楼1栋，建筑面积约㎡（二）承包范围1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程，建筑面积约㎡，具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。2、装饰标准约：室外外墙装饰为墙面瓷砖，线子为真石漆，室内墙面天棚为现浇板面，地面为现浇板面。3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙，如需做按《99建筑工程定额》计算。4、水电工程为：现浇板设置暗管底盒，梯间预留穿线管道，户外排水及给水按图纸施工，户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。（三）承包方式按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。(四)工程工期1、工程总施工工期为______日历天，工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准，开始计算施工工期。2、竣工时间以开工日期起至第______天为止。3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。（五）工程验收1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。（六）工程质量质量要求：乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工规范操作规范》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工，工程质量等级达到合格。二、签订建设工程施工合同时该注意哪些问题1、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有：《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业资质管理规定》、《建筑业资质等级标准》(试行)、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等。2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订《建设工程施工合同》时，对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作，它将不合格的主体排斥在合同的大门之外，将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外，为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。根据中国法律规定，从事房产开发的企业必须取得相应的资质等级，承包人承包的.项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定，将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此，在订立合同时，应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资格和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。建筑工程施工项目承包合同5甲方：_________________乙方：_________________由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。一、工程地点及名称1、工程地点：_________________2、工程名称：_________________二、承包内容价款以及工期1、承包内容污水站全部土建工程2、工程造价一次性包死。3、工程工期，自开工内完成承包全部承包内容。三、付款及质量1、污水地底板验收合格后付_________________%，主体验收合格后付至_________________%，发包方进行竣工验收合格后付至_________________%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。2、工程质量：合格四、甲方责任帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。五、乙方责任严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。六、保修期及质保金。1、保修期发包方竣工验收后日历天共计_________________个月。2、质保金承包总价的`_________________%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。3、合同生效日期合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。甲方：_________________乙方：_________________身份证号：_________________身份证号：_________________日期：_________________日期：_________________建筑工程施工项目承包合同6发包方(以下简称甲方)：内蒙古_____县_____能源有限公司承包方(以下简称乙方)：根据中国《合同法》及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_____县_____能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。2、工程地址：商都县长盛工业园区苍狼新能源有限公司。3、工程范围及标准：，30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25.厂房是C25.4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。5、工程期限：本工程自期________天。二、验收标准本工程竣工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标