应急抢险总包施工合同范本

应急抢险总包施工合同范本第一篇范文：合同编号：[填写具体的合同编号]甲方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]乙方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]鉴于甲方为应急抢险工程的需求方，乙方为应急抢险工程的总包施工方，双方经协商一致，自愿签订本应急抢险总包施工合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程内容：[填写工程内容]1.4工程规模：[填写工程规模]1.5工程预算：[填写工程预算]第二条合同价格2.1双方确认，本工程的合同总价为[填写合同总价]，并以[填写货币]计价。2.2乙方应在合同签订后[填写时间]天内向甲方提交详细的施工预算明细。第三条合同工期3.1双方确认，本工程的合同工期为[填写合同工期]，自甲方发出开工通知之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。第四条工程质量4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。4.2乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，直至满足甲方的要求。第五条付款方式及进度5.1双方确认，本工程的付款方式为[填写付款方式]，具体付款进度如下：（1）合同签订后[填写时间]天内，甲方支付乙方合同总价[填写比例]的预付款；（2）工程进度达到[填写比例]后，甲方支付乙方合同总价[填写比例]的进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价[填写比例]的尾款。第六条违约责任6.1如乙方未按照约定的工期完成工程，应按照违约金比例向甲方支付违约金。6.2如甲方未按照约定的付款进度支付款项，应按照违约金比例向乙方支付违约金。第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：[填写签订日期]1.施工图纸2.技术要求3.施工预算明细4.付款凭证5.验收标准第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写具体的合同编号]甲方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]乙方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]丙方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]鉴于甲方为应急抢险工程的需求方，乙方为应急抢险工程的总包施工方，丙方为工程质量监督及验收方，双方经协商一致，自愿签订本应急抢险总包施工合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程内容：[填写工程内容]1.4工程规模：[填写工程规模]1.5工程预算：[填写工程预算]第二条合同价格2.1双方确认，本工程的合同总价为[填写合同总价]，并以[填写货币]计价。2.2乙方应在合同签订后[填写时间]天内向甲方提交详细的施工预算明细。第三条合同工期3.1双方确认，本工程的合同工期为[填写合同工期]，自甲方发出开工通知之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。第四条甲方权益保障4.1乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范，并接受丙方的监督和验收。4.2乙方应接受甲方及其委托的第三方机构对工程进度、质量、安全等方面的检查和监督。4.3乙方应在工程验收合格后[填写时间]天内向甲方提供完整的工程资料和验收文件。第五条付款方式及进度5.1双方确认，本工程的付款方式为[填写付款方式]，具体付款进度如下：（1）合同签订后[填写时间]天内，甲方支付乙方合同总价[填写比例]的预付款；（2）工程进度达到[填写比例]后，甲方支付乙方合同总价[填写比例]的进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价[填写比例]的尾款。第六条违约责任6.1如乙方未按照约定的工期完成工程，应按照违约金比例向甲方支付违约金。6.2如甲方未按照约定的付款进度支付款项，应按照违约金比例向乙方支付违约金。第七条丙方职责7.1丙方负责对工程的质量和进度进行监督和验收，确保工程符合国家相关标准和规范。7.2丙方应在工程验收时提供详细的验收报告，对工程的合格性进行评估。第八条甲方权利保障8.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和进度符合约定。8.2甲方有权在必要时委托第三方机构对工程进行评估和检测。8.3甲方在发现乙方施工不符合约定时，有权要求乙方及时整改，并有权要求乙方支付违约金。第九条乙方限制条款9.1乙方不得将工程转包或分包给未经甲方同意的第三方。9.2乙方应承担工程期间的所有税费和其他相关费用。9.3乙方应对因施工原因造成的人员伤亡和财产损失承担全部责任。第十条争议解决10.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的意义和目的11.1丙方的介入旨在确保工程质量和进度得到有效控制，保障甲方的利益。11.2丙方的监督和验收作用可以提高工程的质量和安全性，确保工程符合相关标准。第十二条甲方为主导的目的和意义12.1甲方作为需求方，有权对工程质量和进度进行监督和控制，以保障自身的利益。12.2甲方的主导地位可以确保乙方按照约定完成工程，并保证工程质量和进度符合甲方的要求。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________丙方（盖章）：_______________签订日期：[填写签订日期]1.施工图纸2.技术要求第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[填写具体的合同编号]甲方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]乙方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]丙方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]鉴于甲方为应急抢险工程的需求方，乙方为应急抢险工程的总包施工方，丙方为工程质量监督及验收方，经双方协商一致，自愿签订本应急抢险总包施工合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程内容：[填写工程内容]1.4工程规模：[填写工程规模]1.5工程预算：[填写工程预算]第二条合同价格2.1双方确认，本工程的合同总价为[填写合同总价]，并以[填写货币]计价。2.2乙方应在合同签订后[填写时间]天内向甲方提交详细的施工预算明细。第三条合同工期3.1双方确认，本工程的合同工期为[填写合同工期]，自甲方发出开工通知之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。第四条乙方权益保障4.1甲方应按时支付合同价款，否则乙方有权暂停施工，并按照逾期付款的比例向乙方支付违约金。4.2甲方应提供施工所需的全部手续和资料，确保乙方能够顺利进行施工。4.3甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的协助和支持。第五条付款方式及进度5.1双方确认，本工程的付款方式为[填写付款方式]，具体付款进度如下：（1）合同签订后[填写时间]天内，甲方支付乙方合同总价[填写比例]的预付款；（2）工程进度达到[填写比例]后，甲方支付乙方合同总价[填写比例]的进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价[填写比例]的尾款。第六条违约责任6.1如乙方未按照约定的工期完成工程，应按照违约金比例向甲方支付违约金。6.2如甲方未按照约定的付款进度支付款项，应按照违约金比例向乙方支付违约金。第七条丙方职责7.1丙方负责对工程的质量和进度进行监督和验收，确保工程符合国家相关标准和规范。7.2丙方应在工程验收时提供详细的验收报告，对工程的合格性进行评估。第八条乙方权利保障8.1乙方有权要求甲方按时支付合同价款，并有权要求甲方支付违约金。8.2乙方有权要求甲方提供施工所需的手续和资料，并有权要求甲方提供必要的协助和支持。8.3乙方有权在必要时暂停施工，并按照约定要求甲方支付违约金。第九条甲方限制条款9.1甲方不得无故拖欠乙方合同价款，否则乙方有权暂停施工，并按照逾期付款的比例向乙方支付违约金。9.2甲方不得无故要求乙方停工或修改施工方案，否则乙方有权要求甲方承担因此产生的额外费用。9.3甲方应对因自身原因造成的人员伤亡和财产损失承担全部责任。第十条争议解决10.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条乙方为主导的目的和意义11.1乙方作为施工方，有权要求甲方按时支付合同价款，并提供必要的协助和支持，以保障自身的利益。11