2024内墙粉刷施工合同书范本

编号：__________2024内墙粉刷施工合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024内墙粉刷施工合同书范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）名称及地址1.2乙方（施工方）名称及地址1.3合同术语定义第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程进度安排第三章：施工要求及标准3.1施工材料3.2施工工艺3.3质量标准3.4安全要求第四章：合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4竣工验收合格后支付第五章：工期及进度5.1施工期限5.2施工进度计划5.3延期施工的条件和责任第六章：甲方的义务和责任6.1提供施工条件6.2支付合同价款6.3协调解决问题第七章：乙方的义务和责任7.1施工质量7.2施工安全7.3保护环境7.4保修责任第八章：合同的变更和解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更和解除的程序第九章：违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿方式第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及法院第十一章：合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二章：其他约定12.1保密条款12.2广告宣传12.3知识产权保护第十三章：附件13.1施工图纸13.2施工方案13.3材料品牌及规格第十四章：合同的修订和补充14.1修订条件14.2补充内容14.3修订和补充的程序合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________1.2乙方（施工方）名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________1.3合同术语定义1.3.1甲方：指合同签订的业主方。1.3.2乙方：指合同签订的施工方。1.3.3工程：指合同约定的施工项目。1.3.4合同价款：指合同约定的工程总价。1.3.5工期：指合同约定的工程施工期限。第二章：工程概况2.1工程地点：_________2.2工程规模：_________2.3工程内容：_________2.4工程进度安排：_________第三章：施工要求及标准3.1施工材料乙方应按照甲方要求采购施工材料，材料品牌、规格及质量应符合国家相关标准和行业规定。3.2施工工艺乙方应采用先进的施工工艺，确保施工质量。3.3质量标准乙方应按照国家标准和行业规定完成施工，确保工程质量。3.4安全要求乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的人员和财产安全。第四章：合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。4.2支付方式：甲方分期支付乙方工程款。4.3进度付款（1）工程进度达到_________%，支付合同总价_________%；（2）工程进度达到_________%，支付合同总价_________%；（3）工程进度达到_________%，支付合同总价_________%。4.4竣工验收合格后支付工程竣工验收合格后，甲方应在_________日内支付剩余合同价款。第五章：工期及进度5.1施工期限：自合同签订之日起至_________日止。5.2施工进度计划：乙方应按照甲方要求制定施工进度计划，并报甲方备案。5.3延期施工的条件和责任（1）如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期期间的人工、材料等费用；（2）如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第六章：甲方的义务和责任6.1提供施工条件甲方应提供施工所需的场地、水电等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。6.2支付合同价款甲方应按照合同约定及时支付合同价款。6.3协调解决问题甲方应积极协助乙方解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。第八章：合同的变更和解除8.1变更条件在合同履行过程中，甲乙双方同意对合同内容进行变更的，可以签订书面变更协议。8.2解除条件（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方明确表示不履行合同主要义务；（4）一方违反合同规定，严重影响到工程质量、安全或进度。8.3变更和解除的程序甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、范围、期限等事项。合同解除应签订书面解除协议，并办理相关手续。第九章：违约责任9.1甲方违约责任甲方违反合同规定，导致乙方损失的，应承担乙方损失的赔偿责任。9.2乙方违约责任乙方违反合同规定，导致甲方损失的，应承担甲方损失的赔偿责任。9.3违约赔偿方式赔偿金额计算方式为：损失金额×违约方应承担的赔偿比例。第十章：争议解决10.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁地点为：_________；诉讼法院为：_________。第十一章：合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成，并经甲方验收合格；（2）甲乙双方协商一致终止合同。11.3合同解除条件参照第八章第8.2条的规定。第十二章：其他约定12.1保密条款甲乙双方应对合同履行过程中的商业秘密和资料予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.2广告宣传乙方未经甲方同意，不得以合同工程为题材进行广告宣传。12.3知识产权保护乙方应保护甲方提供的工程设计、技术资料等知识产权，不得侵犯或泄露给第三方。第十三章：附件13.1施工图纸附件一：施工图纸（包括但不限于平面图、立面图、剖面图等）。13.2施工方案附件二：施工方案（包括但不限于施工工艺、施工组织设计等）。13.3材料品牌及规格附件三：材料品牌及规格（包括但不限于墙面涂料、腻子、底漆等）。第十四章：合同的修订和补充14.1修订条件合同履行过程中，甲乙双方认为有必要修订或补充合同的，可以签订书面修订协议。14.2补充内容修订协议应明确补充的内容、范围、期限等事项。14.3修订和补充的程序甲乙双方应签订书面修订协议，并办理相关手续。甲方（盖章）：_________年_________月_________日乙方（盖章）：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。若乙方未按照甲方指定的供应商采购材料，甲方有权要求乙方承担由此产生的额外费用。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和记录。3.甲方变更权甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对工程内容、规模、进度等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并报甲方备案。4.甲方终止权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约、工程质量不符合要求或存在重大安全隐患等情况，有权终止合同，并要求乙方承担相应的违约责任。5.甲方解除权甲方在合同履行过程中，如发现不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行，有权解除合同，并按照合同约定办理相关手续。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量承诺乙方承诺严格按照国家标准和行业规定进行施工，确保工程质量。如工程出现质量问题，乙方应承担相应的修复责任和赔偿责任。2.乙方进度保证乙方应按照合同约定的工期和进度计划进行施工，确保工程按时完成。如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.乙方安全责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的人员和财产安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。4.乙方材料责任乙方应按照甲方要求采购施工材料，并对材料的质量、规格、安全等负责。如因乙方提供的材料问题导致工程质量不合格或安全事故，乙方应承担全部责任。5.乙方保密责任乙方应对甲方提供的工程设计、技术资料等保密信息予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调和监督职责，确保甲乙双方的合法权益得到保障。2.第三方中介的选定甲乙双方应共同选定第三方中介，并签订书面协议明确中介的职责和权益。3.第三方中介的调解结果第三方中介的调解结果具有法律效力，甲乙双方应予以遵守。如任何一方对调解结果不服，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。4.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方按照约定分担。如双方未能达成约定，可以协商解决或按照法院判决执行。5.第三方中介的保密义务第三方中介应对甲乙双方提供的工程信息、商业秘密等保密信息予以保密，不得泄露给第三方。如中介违反保密义务，甲乙双方有权要求中介承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.材料品牌及规格4.工程量清单5.工程预算表6.付款凭证7.施工进度计划8.质量保证书9.安全施工措施10.保密协议11.变更协议12.解除协议13.仲裁协议14.保险证明文件15.资质证书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。2.乙方未按约定质量、进度完成工程，视为违约。3.乙方未按甲方要求采购指定品牌或规格的材料，视为违约。4.乙方未按约定保密信息，泄露给第三方，视为违约。5.乙方未按国家法律法规和合同约定进行施工，造成安全事故，视为违约。6.甲方未按约定提供施工条件或干涉乙方正常施工，视为违约。7.甲方未按约定时间完成工程验收，视为违约。8.甲乙双方未按约定选定第三方中介或未能达成调解结果，视为违约。三、法律名词及解释：2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.合同价款：指合同约定的工程总价。4.质量保证书：乙方对工程质量提供的书面保证。5.安全施工措施：乙方为保证施工安全所采取的措施。6.保密协议：甲乙双方对合同履行过程中涉及的商业秘密和资料所签订的保密协议。7.仲裁：合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行调解或裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，延长工期，或乙方按约定承担违约责任。2.材料质量问题：更换不合格材料，重新施工，或乙方按约定承担违约责任。3.安全事故发生：立即停工，报告甲方及相关部门，采取措施防止事故扩大，乙方承担相应责任。4.甲