《全过程工程咨询服务合同示范模板》

《全过程工程咨询服务合同示范模板》发包人（全称）：住所：（若为法人的）法定代表人、统一社会信用代码：受托人（全称）：住所：（若为法人的）法定代表人、统一社会信用代码：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目全过程工程咨询的有关事宜协商一致，订立本合同。一、服务内容1.1本项目的建设过程包括：项目建议书、可行性研究报告编制；勘察设计阶段；招标代理；施工阶段及保修阶段等全过程工程咨询服务。二、服务期限2.1本合同自____年____月____日开始实施，至____年____月____日结束，共____个月。三、服务费用及支付方式3.1本合同为固定单价合同，根据实际完成的工程咨询服务内容，按以下方式支付服务费用：（1）签订合同后____日内，发包人支付预付款，金额为合同总金额的____；（2）方案设计完成后，发包人支付第二笔款项，金额为合同总金额的____；（3）施工图完成并提交发包人后，发包人支付第三笔款项，金额为合同总金额的____；（4）工程竣工验收合格后，发包人支付尾款，金额为合同总金额的____。3.2发包人应按以下方式向受托人支付劳务报酬：（1）发包人应在每个支付节点前____日，将相应的款项支付至受托人在银行开立的账户；（2）受托人应提供相应的发票，发包人在收到发票后的____日内支付相应款项。四、受托人的义务与责任4.1承包人应按照合同约定，指派具备相应资格的专业人员，提供高质量的全过程工程咨询服务。4.2承包人应遵守法律法规和行业规范，确保服务成果的合法性和有效性。4.3承包人应对服务过程中接触到的发包人的所有商业秘密和机密信息负有保密义务。五、发包人的义务与责任5.1发包人应及时、完整地提供受托人所需的资料和信息，并配合受托人开展相关工作。5.2发包人应按合同约定支付服务费用。5.3发包人有权对受托人的工作进行监督和检查，如发现受托人未按照合同约定履行义务或存在质量问题，发包人有权要求受托人进行整改或解除合同。六、违约责任6.1若任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。6.2若因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时协商解决，若协商不成，则可提前终止合同。七、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式____份，发包人和受托人各执____份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字（盖章）之日起生效。发包人（全称）：（盖章）法定代表人：（签字）日期：____年____月____日受托人（全称）：（盖章）法定代表人：（签字）日期：____年____月____日附件：1.合同附件1：全过程工程咨询服务范围明细2.合同附件2：全过程工程咨询服务质量标准3.合同附件3：全过程工程咨询服务服务期限及支付方式4.合同附件4：双方营业执照复印件及资质证书复印件《全过程工程咨询服务合同示范模板》（1）甲方（全称）：地址：乙方（全称）：地址：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就XXX项目的全过程工程咨询服务（以下简称“咨询服务”）事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。第一条咨询服务范围1.1本合同的咨询服务范围包括但不限于：项目建议书、可行性研究报告编制、初步设计、施工图设计、招标代理、施工监理、竣工验收等全过程工程咨询服务。1.2甲方委托乙方进行的咨询服务内容、工作方式和完成标准，按照国家和行业相关规定执行。具体内容和要求详见附件一《咨询服务内容及要求》。第二条服务期限2.1本合同的咨询服务期限为自本合同签订之日起至完成全部咨询服务工作之日止。2.2甲方应向乙方提供必要的工作条件和资料，并配合乙方开展咨询服务工作。乙方应按照甲方的要求和时间节点完成咨询服务工作。第三条报酬和支付方式3.1本合同的咨询服务报酬为人民币XX万元整（XX元）。该报酬包含咨询服务工作中直接发生的所有费用。3.2甲方应按以下方式向乙方支付咨询服务报酬：（1）本合同签订后XX日内，甲方向乙方支付预付款，金额为合同价款的XX；（2）咨询服务完成XX后，甲方向乙方支付进度款，金额为已完成工作量价款的XX；（3）咨询服务完成后，甲方向乙方支付尾款，金额为合同价款的XX。如甲方未按约定支付报酬，乙方有权暂停或终止咨询服务工作，并有权要求甲方承担因此造成的损失。第四条保密和知识产权4.1双方应对在执行本合同过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。4.2本合同项下咨询服务成果的知识产权归甲方所有。乙方在履行本合同过程中产生的任何成果、文件、资料等，均应提交给甲方，并妥善保管相关证照、批文等手续。第五条违约责任和处理5.1若甲乙双方中任何一方违反本合同的任何条款，均应承担违约责任。违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费等合理费用。5.2若因不可抗力因素导致任何一方不能履行本合同，应及时通知对方，并提供相应证明。双方应根据实际情况协商解决，若协商不成，则可提前终止本合同。第六条争议解决6.1本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他事项7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。7.3本合同项下的通知或其他书面文件，应以挂号邮件、特快专递、电子邮件或其他书面形式送达。双方书面同意的其他送达方式也具有法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：附件一《咨询服务内容及要求》附件二《委托人提供的资料清单》附件三《咨询人提供的资料清单》《全过程工程咨询服务合同示范模板》（2）甲方（全称）：地址：乙方（全称）：地址：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就XXX项目的全过程工程咨询服务（以下简称“咨询服务”）事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。第一条咨询服务范围1.1本合同的咨询服务范围包括但不限于：项目建议书、可行性研究报告编制、初步设计、施工图设计、招标代理、施工监理、竣工验收等全过程工程咨询服务。1.2甲方委托乙方进行的咨询服务内容、工作要求和完成标准，按照国家和行业相关规定执行。具体内容和要求详见附件一《咨询服务内容及要求》。第二条服务期限2.1本合同的咨询服务期限为自本合同签订之日起至完成全部咨询服务工作之日止。2.2甲方应向乙方提供必要的工作条件和资料，并配合乙方开展咨询服务工作。乙方应按照甲方的要求和时间节点完成咨询服务工作。第三条报酬和支付方式3.1本合同的咨询服务报酬为人民币（大写）元整（元）。3.2甲方应按以下方式向乙方支付咨询服务报酬：（1）本合同签订后10日内，甲方向乙方支付咨询服务报酬的XX作为预付款；（2）咨询服务完成70时，甲方向乙方支付剩余的XX咨询服务报酬；（3）咨询服务全部完成后，甲方向乙方支付剩余的XX咨询服务报酬。3.3如因甲方原因导致咨询服务无法按约定完成，甲方应按实际完成工作量向乙方支付相应报酬。第四条保密和知识产权4.1双方应对在执行本合同过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。4.2本合同项下咨询服务成果的知识产权归甲方所有。乙方在履行本合同过程中产生的任何成果、文件、资料等，均应提交给甲方，并注明“仅供甲方参考和使用”字样。第五条违约责任和处理5.1若甲乙双方中任何一方违反本合同的任何条款，均应承担违约责任。具体违约责任和处理方式，按照国家和行业相关规定执行。5.2若因不可抗力因素导致任何一方不能履行本合同，应及时通知对方，并说明原因。双方应根据实际情况协商解决，或按照法律规定终止本合同。第六条争议解决6.1本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定事项7.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（全称）：（盖章）法定代表人：（签字）日期：XXXX年XX月XX日乙方（全称）：（盖章）法定代表人：（签字）日期：XXXX年XX月XX日《全过程工程咨询服务合同示范模板》（3）发包人（全称）：住所：（若为法人的）法定代表人、统一社会信用代码：受托人（全称）：住所：（若为法人的）法定代表人、统一社会信用代码：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目全过程工程咨询事宜协商一致，订立本合同。一、服务内容1.1本工程全过程工程咨询服务范围包括但不限于：前期策划、勘察设计、招标代理、造价咨询、施工监理、竣工验收及结算审核等。1.2发包人委托受托人承担本合同范围内全过程工程咨询服务，包括但不限于以下内容：提供本工程的前期策划、规划、设计等咨询服务；协助发包人办理项目各类审批、核准或备案手续；提供工程造价咨询服务，包括概算编制、预算编制、结算审核等；提供施工阶段监理服务，包括质量、进度、安全、环保等方面的监督和管理服务等。二、服务期限2.1本合同自____年____月____日开始实施，至____年____月____日结束，共计____个月。如因工程变更或其他原因导致服务期限需要延长的，双方应协商确定新的服务期限，并签订补充协议。三、服务费用及支付方式3.1本工程全过程工程咨询服务费用根据双方协商确定，采用固定总价方式。合同签订后____日内，发包人支付预付款，金额为合同总价的____；服务完成70时，发包人再支付合同总价的____；服务完成后，发包人结清剩余款项。3.2发包人应按约定的支付方式和时间节点支付咨询服务费用，否则，受托人有权暂停履行服务义务，并要求发包人承担违约责任。四、违约责任和处理4.1双方应严格遵守合同约定，任何一方违反合同约定，均应承担相应的违约责任。违约行为包括未履行或未完全履行合同义务、逾期履行合同义务等。4.2因一方违约导致合同解除的，违约方应承担由此产生的损失赔偿责任。具体赔偿金额及方式，可由双方协商确定或由有管辖权的人民法院判决。五、争议解决5.1本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款的履行不得中断。六、其他约定事项6.1本合同未尽事宜，可由双方协商补充约定，并作为本合同不可分割的一部分。经双方协商一致，可以以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。6.2本合同一式贰份，发包人和受托人各执壹份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。发包人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：受托人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：《全过程工程咨询服务合同示范模板》（4）甲方（全称）：地址：乙方（全称）：地址：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就XXX项目的全过程工程咨询服务（以下简称“咨询服务”）事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。第一条咨询服务范围1.1本合同的咨询服务范围包括但不限于：项目建议书、可行性研究报告编制、初步设计、施工图设计、招标代理、施工监理、竣工验收等全过程工程咨询服务。1.2甲方委托乙方进行上述咨询服务，并支付相应的咨询服务费用。第二条服务期限2.1本合同的咨询服务期限为自本合同签订之日起至完成全部咨询服务工作之日止。第三条服务费用及支付方式3.1本合同的咨询服务费用为人民币XX元（大写：XX元整）。3.2甲方应按以下方式向乙方支付咨询服务费用：（1）本合同签订后XX日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的XX作为预付款；（2）咨询服务完成XX后，甲方向乙方支付剩余的咨询服务费用；（3）余款在咨询服务完成并验收合格后XX日内付清。第四条甲乙双方的权利和义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供相应的咨询服务；（2）甲方应向乙方提供必要的工作条件和资料；（3）甲方应按照合同约定支付咨询服务费用；（4）甲方有权对乙方的咨询服务工作进行监督和评价。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定提供相应的咨询服务；（2）乙方应确保所提供的咨询服务符合相关法律法规和行业标准的要求；（3）乙方应对甲方的商业秘密和机密信息予以保密；（4）乙方有权按照合同约定收取咨询服务费用。第五条违约责任和处理5.1若甲乙双方中任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。5.2若因不可抗力因素导致任何一方不能履行本合同，双方应及时协商解决，若协商不成，则可提前终止本合同。第六条争议解决6.1若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第七条其他约定事项7.1本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份；7.2本合同自双方签字或盖章之日起生效；7.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（全称）：（盖章）法定代表人：（签字）日期：XXXX年XX月XX日乙方（全称）：（盖章）法定代表人：（签字）日期：XXXX年XX月XX日《全过程工程咨询服务合同示范模板》（5）甲方（全称）：地址：乙方（全称）：地址：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就XXX项目的全过程工程咨询服务（以下简称“咨询服务”）事宜协商一致，订立本合同。一、服务范围1.1本项目的建设程序管理：包括项目前期策划、可行性研究、勘察设计、招标投标、施工准备、施工过程、竣工验收、移交等阶段的管理。1.2本项目的投资控制：包括项目投资估算、概算、预算、结算及审计等的编制和审核。1.3本项目的进度控制：包括项目进度计划的制定和实施、进度款的支付、工期延误等的处理等。1.4本项目的质量管理：包括质量标准的制定和实施、质量问题的整改和验收等。1.5本项目的安全管理：包括安全措施的制定和实施、安全事故的处理等。1.6本项目的环保节能管理：包括环保节能方案的制定和实施、环保节能资金的申请和使用等。二、服务期限本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。三、服务费用及支付方式3.1本项目的咨询服务费用总额为人民币______元（大写：______元整）。3.2甲方应按以下方式向乙方支付咨询服务费用：（1）本合同签订后__日内，甲方向乙方支付咨询服务费用的__作为预付款；（2）咨询服务完成__后，甲方向乙方支付剩余的咨询服务费用；（3）余款在咨询服务完成后__日内付清。四、违约责任4.1若乙方提供的咨询服务不符合合同约定，甲方有权要求乙方在合理期限内进行改正，若乙方在合理期限内仍未改正的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的咨询服务费用。4.2若甲方未按照合同约定的时间和方式支付咨询服务费用，乙方有权要求甲方在合理期限内支付，若甲方在合理期限内仍未支付咨询费的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付逾期付款的违约金。4.3若因一方的原因导致合同无法履行的，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。五、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向仲裁委员会申请仲裁。六、其他约定6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。6.3本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：《全过程工程咨询服务合同示范模板》（6）甲方（全称）：地址：乙方（全称）：地址：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人