硅藻泥施工合同变更_第1页
硅藻泥施工合同变更_第2页
硅藻泥施工合同变更_第3页
硅藻泥施工合同变更_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

硅藻泥施工合同变更合同编号：__________硅藻泥施工合同变更协议一、变更内容1.1变更原合同中约定的施工面积为：____平方米，变更为：____平方米。1.2变更原合同中约定的施工工期为：____天，变更为：____天。1.3变更原合同中约定的硅藻泥单价为：____元/平方米，变更为：____元/平方米。1.4变更原合同中约定的付款方式为：____，变更为：____。1.5变更原合同中约定的验收标准为：____，变更为：____。二、变更后的合同金额2.1变更后的合同总金额为：____元（大写：____________________元整）。三、变更后的合同履行3.1乙方应按照变更后的合同约定，按时完成施工。3.2甲方应按照变更后的合同约定，按时支付合同价款。3.3双方应继续履行原合同中约定的其他条款，除非本变更协议另有规定。四、违约责任4.1任何一方违反本变更协议的约定，应承担相应的违约责任。4.2本变更协议约定的违约责任应按照原合同的违约责任条款执行。五、争议解决5.1双方因履行本变更协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他6.1本变更协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本变更协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.《硅藻泥施工合同》（原合同）2.《硅藻泥施工合同变更协议》3.施工面积证明文件4.施工工期计划表5.硅藻泥产品合格证书6.付款凭证及银行转账记录7.验收报告8.双方签署的违约责任确认书二、违约行为及认定：1.甲方未按照变更协议约定支付合同价款。2.乙方未按照变更协议约定完成施工。3.甲方未按照约定时间交付施工场地。4.乙方未按照约定时间提交验收申请。5.甲方未按照约定标准支付价款。6.乙方未按照约定标准完成施工。三、法律名词及解释：1.硅藻泥：一种以硅藻土为主要原料的环保型墙面装饰材料。2.施工面积：指甲方实际需要进行硅藻泥施工的墙面面积。3.合同价款：指双方约定的硅藻泥施工的总费用。5.违约责任：指违约方应承担的合同约定或法律法规规定的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方延迟支付合同价款。解决办法：乙方应与甲方沟通，催促其按时支付，必要时可依法申请仲裁或诉讼。2.问题：乙方延期完成施工。解决办法：乙方应尽快与甲方沟通，说明原因，合理调整工期，并承担相应违约责任。3.问题：甲方未按约定标准支付价款。解决办法：乙方应与甲方沟通，要求其按约定支付，必要时可依法申请仲裁或诉讼。4.问题：乙方未按约定标准完成施工。解决办法：甲方应要求乙方按约定标准进行整改，必要时可依法申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为房地产开发商，乙方为硅藻泥施工企业的场景。2.适用于甲方为家庭业主，乙方为硅藻泥施工企业的场景。3.适用于甲方为公共设施管理者，乙方为硅藻

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论