工程安装施工合同的法律风险防范

工程安装施工合同的法律风险防范合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于业主委托施工方进行__________工程的安装施工，为确保双方合法权益，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程预算：__________第二条合同价格2.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含工程全部材料、人工、设备、工具及交通等费用。2.3乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准完成施工，不得以任何理由擅自提高合同价格。第三条施工期限3.1双方确认，本工程的施工期限为__________日。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付业主违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的__________%。第四条工程质量4.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准：__________4.3工程验收：工程完成后，由业主组织验收，乙方应予以配合。验收不合格的，乙方应按照业主的要求及时整改，直至达到验收标准。第五条材料供应5.1乙方应按照约定的材料品牌、规格、数量等要求采购施工材料。5.2乙方应保证材料的质量，不得使用假冒伪劣、不合格的材料。5.3乙方应在施工前将材料清单提交给业主确认。第六条付款方式6.1本合同的付款分为三个阶段，具体付款比例和时间如下：（1）预付款：合同签订后__________日内，业主支付合同总价款的__________%；（2）进度款：工程进度达到__________%时，业主支付合同总价款的__________%；（3）验收款：工程验收合格后，业主支付合同总价款的__________%。6.2乙方开具正规发票，业主按约定付款。6.3乙方不得以任何理由拖延工程进度，影响付款。第七条违约责任7.1乙方未按照约定的工期完成施工，应支付违约金。7.2乙方未按照约定的质量标准完成施工，应承担整改费用，并支付违约金。7.3业主未按照约定时间支付款项，应支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.材料供应清单3.施工进度计划4.验收标准和方法5.付款凭证6.违约金计算公式7.工程变更协议8.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成施工，视为违约。2.乙方未按照约定的质量标准完成施工，视为违约。3.业主未按照约定时间支付款项，视为违约。4.乙方使用假冒伪劣、不合格的材料，视为违约。5.乙方擅自提高合同价格，视为违约。6.乙方未按照约定的工程内容施工，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托乙方进行工程施工的当事人。2.乙方：指承担工程施工的当事人。3.工程验收：指工程完成后，由业主组织进行的质量、安全、功能等方面的检查、测试和评定。4.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。5.合同总价款：指双方约定的工程完成后的总费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照约定支付违约金，并根据实际情况调整施工计划。2.工程质量问题：解决办法：乙方进行整改，直至达到验收标准；如需更换材料，乙方承担相应费用。3.款项支付纠纷：解决办法：双方按照约定履行付款义务，如发生纠纷，可通过协商或法律途径解决。4.合同变更：解决办法：双方签订变更协议，明确变更内容、范围、工期、费用等。5.不可抗力：解决办法：根据实际情况协商调整合同履行期限、工程内