工程施工合同版在线

工程施工合同版在线合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方为工程项目业主，乙方为具备相应资质的施工单位，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方委托乙方承担的工程施工项目，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。2.2乙方应按合同约定的工期完成工程施工，如有特殊情况需延期，应提前向甲方申请，经甲方批准后方可延期。三、质量标准3.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收合格标准：__________3.3乙方对工程质量承担永久性责任。四、合同价格及支付4.1双方确认，工程合同价格为：__________元（大写：__________元整）。（1）合同签订后，甲方支付乙方工程款总额的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款总额的30%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，甲方支付乙方工程款总额的20%；（4）剩余的20%作为质保金，工程质保期满无质量问题后支付。4.3乙方开具正规发票，甲方按照税务规定进行支付。五、施工许可及手续5.1乙方负责办理工程所需的各项施工许可及手续，并承担相关费用。5.2乙方在施工过程中应遵守国家及地方法律法规，确保工程施工的合法性。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如未按约定工期完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程合同总额的0.5%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后失效。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关资质和条件，并拟将该工程项目的施工任务委托乙方；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该工程项目的施工任务。双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程项目名称：__________1.2工程项目地点：__________1.3工程项目内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________第二条合同价格2.1本工程施工合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是根据甲方的工程概况、工程量和施工要求等因素编制的，如需调整，应由双方协商确定。2.3乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交工程预算书，经甲方确认后按预算书执行。第三条施工期限3.1乙方应按照甲方的要求，保证工程按期完成，工程竣工日期为__________年__________月__________日。3.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前七个工作日向甲方申请延期，并征得甲方书面同意。第四条施工质量4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2乙方应建立健全质量管理体系，加强施工现场管理，确保工程安全、优质、高效完成。4.3工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收，并承担工程质量保证期内的一切维修责任。第五条合同的履行5.1甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款和尾款。5.2乙方应按照合同约定及时完成施工任务，并保证工程质量。5.3甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工图纸等。5.4双方应共同遵守国家相关法律法规，严格按照合同约定履行各自的权利和义务。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：工程总价款的__________%。6.2甲方未按照合同约定支付工程进度款和尾款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付款项的__________%。6.3双方如因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条合同的变更、解除和终止7.1合同变更或解除的条件和程序，按照双方协商一致的原则办理。7.2合同终止后，乙方应按照甲方的要求完成工程收尾工作，并承担相应责任。第八条保密条款8.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。8.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第九条不可抗力9.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即通知对方，并采取必要措施减轻损失。9.2不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、社会事件、政府行为等。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程预算书2.施工图纸3.施工方案4.工程质量标准5.工程进度计划6.施工合同履行证明7.工程验收报告8.付款凭证9.变更、解除和终止合同的协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。2.甲方未按照合同约定支付工程进度款和尾款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。3.双方如因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责提供工程项目的相关条件，并按照约定向乙方支付工程款项。2.乙方：指合同中的受托方，负责按照甲方的要求完成工程项目的施工任务。3.工程施工合同：指甲方委托乙方进行工程项目施工的合同。4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，按照约定向对方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件、政府行为等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前通知甲方，并与甲方协商延期。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担相应责任。3.付款争议：双方应提供相关凭证，通过协商解决争议。4.合同变更、解除或终止：双方应签署相应协议，并按照约定履行各自的权利和义务。五、所有应用场景：1.甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关资质和条件。2.乙方具备相应的施工资质和能力。3.双方就工程项目的施工任务进行委托和受托。4.乙方按照甲方要求完成工程项目的施工任务。5.甲方按照约定向乙方支付工程款项。6.双方在合同履行过程中，遇到问题或争议时通过协商解决，或向法院提起诉讼。一、附件列表：1.工程施工方案2.工程设计图纸3.施工许可证4.工程预算明细表5.工程进度计划6.质量验收标准7.施工安全规范8.材料合格证明9.工程变更协议10.补充协议二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。2.工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量未达到合同约定的标准，视为违约。3.未按约定支付工程款：甲方未按照合同约定的付款方式及时支付乙方工程款，视为违约。4.未办理施工许可及手续：乙方未按照合同约定办理工程所需的施工许可及手续，视为违约。5.其他违反合同约定的行为：包括但不限于违反合同约定的工程变更、补充协议等，均视为违约。三、法律名词及解释：1.工程施工合同：是指甲方委托乙方承担工程施工，乙方承诺按约定完成工程并承担相应责任的合同。2.工程验收：是指工程完成后，由甲方、乙方及有关主管部门共同对工程的质量、安全、进度等方面进行评估、检查的过程。3.质保金：是指乙方在工程验收合格后，甲方按照合同约定扣留的一定比例的工程款，作为乙方在质保期内对工程质量承担责任的担保。4.违约金：是指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。5.质保期：是指工程验收合格后，乙方对工程质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的工程进度计划，乙方加大施工力度，甲方协调解决相关问题，确保工程按时完成。2.工程质量问题：解决办法：乙方立即整改，甲方监督乙方按照约定标准进行修复，必要时双方可委托第三方专业机构进行评估、鉴定。3.工程变更：解决办法：双方协商一致后签订工程变更协议，明确变更内容、工期、费用等事项。4.付款纠