沥青混凝土施工合同协议书格式

沥青混凝土施工合同协议书格式合同编号：__________沥青混凝土施工合同协议书甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为沥青混凝土施工项目的业主，乙方为具备沥青混凝土施工资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行沥青混凝土施工项目的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程总价：__________二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________天。三、施工要求3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准进行施工，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。3.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程顺利进行。3.3乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故等责任。四、材料供应4.1甲方负责提供沥青混凝土施工所需的全部材料，并保证材料质量符合国家相关法律法规和行业标准。4.2甲方应按照乙方施工进度及时供应材料，确保工程顺利进行。五、工程价款及支付5.1双方确认，本工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2甲方分期支付工程价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。六、验收及保修6.1工程验收合格标准：__________6.2乙方应在工程验收合格后向甲方提供完整的工程资料，并办理移交手续。6.3工程验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内无偿整改，直至验收合格。6.4工程质保期为__________年，自工程验收合格之日起计算。6.5质保期内，乙方应对工程质量问题负责维修或更换，费用由乙方承担。七、违约责任7.1甲方逾期支付工程价款的，应按照逾期部分工程价款的每日千分之二支付违约金。7.2乙方未按约定工期完成工程的，应按照逾期部分工程价款的每日千分之二支付违约金。7.3乙方施工质量不符合约定的，应承担相应的维修、更换责任，并支付因此产生的费用。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。9.2双方应保守合同秘密，不得泄露对方的商业秘密。9.3合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.沥青混凝土施工图纸2.工程量清单3.材料供应清单4.施工方案和施工组织设计5.工程验收标准和方法6.质保服务协议7.付款凭证和收据8.工程进度报告9.验收报告10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程价款的，按照逾期部分工程价款的每日千分之二支付违约金。2.乙方未按约定工期完成工程的，按照逾期部分工程价款的每日千分之二支付违约金。3.乙方施工质量不符合约定的，承担相应的维修、更换责任，并支付因此产生的费用。4.乙方擅自变更设计文件和施工图纸的，需承担相应责任。5.乙方未按照甲方要求和国家相关法律法规、行业标准进行施工的，需承担相应责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指沥青混凝土施工项目的业主。2.乙方：指具备沥青混凝土施工资质和能力的施工单位。3.工期：指合同约定的施工时间范围。4.工程质量标准：指国家相关法律法规、行业标准规定的工程质量要求。5.质保金：指为保证工程质量和维修而在工程总价款中预留的一部分资金。6.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量和维修承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.材料供应不及时：提前与材料供应商沟通，确保材料按时供应。2.工程进度延误：制定合理的施工计划，确保按期完成工程。3.工程质量问题：加强质量控制，定期进行质量检查。4.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的可以向法院提起诉讼。5.违