工程清包施工合同疑问解答

工程清包施工合同疑问解答合同编号：__________一、工程内容（1）土建工程；（2）装饰装修工程；（3）给排水及采暖工程；（4）电气及自动化控制系统工程；（5）其他附属工程。1.2乙方应按照本项目施工图纸、施工规范、技术要求及本合同约定进行施工。二、合同价格2.1本项目合同总价为人民币__________元（大写：_________________________元整），其中包括：（1）施工图纸及施工规范要求的各项工程费用；（2）材料费用；（3）人工费用；（4）施工设备费用；（5）乙方管理费用；（6）税金及规费；（7）其他应当包含的费用。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%且验收合格后，业主支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无息支付。三、施工期限3.1本项目施工期限为__________个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。四、施工质量4.1乙方应按照国家标准、行业标准和本合同约定的质量要求进行施工。4.2工程验收合格标准：（1）施工质量符合国家标准、行业标准和设计要求；（2）工程功能齐全，性能稳定；（3）工程外观美观，符合审美要求；（4）施工资料齐全，符合档案要求。五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。5.2乙方应承担由于施工原因导致的人身伤害、财产损失等一切安全事故的责任。六、违约责任6.1乙方如违反本合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿业主因此造成的损失。6.2业主如违反本合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.施工规范3.技术要求文档4.工程量清单5.材料合格证明6.施工设备清单7.施工人员资格证书8.安全生产管理制度9.工程验收标准10.质保金支付凭证二、违约行为及认定：1.施工进度延误：乙方未按照合同约定完成施工任务，导致工程进度延误。2.工程质量不符合要求：乙方施工的工程质量不符合国家标准、行业标准和设计要求。3.安全事故：乙方在施工过程中发生安全事故，造成人身伤害或财产损失。4.合同条款违反：乙方违反合同约定的条款，包括但不限于工程内容、合同价格、施工期限等。三、法律名词及解释：1.工程清包施工合同：指业主将工程的施工任务全部委托给施工方，由施工方负责完成工程施工的合同。3.质保金：指业主按照合同约定，在工程验收合格后保留的一部分合同价款，作为乙方保证工程质量的保证金。4.施工进度延误：指乙方未按照合同约定的时间完成施工任务，导致工程进度推迟。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商确定合理的施工计划，乙方加大施工力度，确保工程进度。2.工程质量不符合要求：解决办法：乙方按照验收标准进行整改，直至满足要求；业主有权要求乙方赔偿损失。3.安全事故：解决办法：乙方立即启动应急预案，妥善处理事故；向业主报告事故情况。4.合同条款违反：解决办法：双方协商解决，必要时可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房屋建筑工程2.