简易施工合同的终止条件

简易施工合同的终止条件合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1.甲方为项目业主，拥有项目所有权和决定权；2.乙方为具备相应资质的施工单位，愿意承担项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过友好协商，达成一致，签订本合同。一、合同标的1.工程名称：（全称）2.工程地点：（详细地址）3.工程内容：根据附件《工程量清单》所列明的施工内容和要求。二、合同价格1.合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.价格调整：本合同价格在签订后，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整。三、合同工期1.开工日期：（具体日期）2.竣工日期：（具体日期）3.工期延误：乙方如未按约定工期完成工程，应按逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.1%×逾期天数。四、质量标准1.工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。2.乙方应承担工程质量问题的修复和返工责任，造成的损失由乙方承担。五、合同的终止条件1.甲方按照合同约定支付全部工程款项；2.乙方按照合同约定完成全部施工内容，并通过甲方验收合格；3.双方协商一致解除合同；4.合同约定的其他终止条件。六、违约责任1.甲方违约：甲方未按约定支付工程款项，应支付违约金，违约金计算方式为：已付款项×0.1%×违约天数。2.乙方违约：乙方未按约定工期完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.1%×逾期天数。七、争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同终止之日止；3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程量清单2.设计图纸3.施工方案4.材料合格证5.工程验收标准6.付款凭证7.变更订单二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定支付工程款项未按合同约定提供施工条件提前终止合同2.乙方违约行为：未按约定工期完成工程工程质量不符合约定未按合同约定使用合格材料3.违约行为的认定：违约行为根据合同条款和相关法律法规进行认定违约责任由违约方承担，并支付相应违约金三、法律名词及解释：1.甲方：项目业主，拥有项目所有权和决定权2.乙方：施工单位，承担项目施工任务3.合同总价：合同约定的工程完成所需支付的总额4.工期延误：乙方未按约定工期完成工程的情况5.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程款项支付问题：遇到甲方延迟支付款项，乙方应及时沟通，协商解决付款计划。2.工程质量问题：遇到工程质量不符合约定，乙方应负责整改，直至达到验收标准。3.工期延误问题：乙方应合理安排施工计划，避免工期延误，如不可避免，应与甲方沟通，协商延期。4.设计变更问题：遇到设计变更，双方应及时沟通，并签订变更订单。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的中小型施工