颐和园之万寿山消防工程施工合同(2024版)

编号：__________颐和园之万寿山消防工程施工合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

颐和园之万寿山消防工程施工合同(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3丙方名称及资质1.4合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算第三章：合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度3.4价格调整机制3.5发票开具及报销第四章：工程进度与交付4.1工程进度计划4.2关键节点4.3工程交付标准4.4工程验收4.5工程保修第五章：施工质量与安全5.1施工质量标准5.2施工材料要求5.3施工工艺要求5.4施工现场安全管理5.5安全事故处理第六章：合同的变更与解除6.1合同变更条件6.2合同变更程序6.3合同解除条件6.4合同解除程序6.5合同变更与解除的赔偿责任第七章：违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3丙方违约责任7.4违约赔偿金额计算第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖法院8.4仲裁条款第九章：合同的生效、终止与续约9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同续约条件第十章：保密条款10.1保密信息范围10.2保密期限10.3保密泄露责任第十一章：知识产权保护11.1知识产权归属11.2知识产权使用范围11.3侵权责任第十二章：环境保护与文物保护12.1环境保护要求12.2文物保护要求12.3违规处理第十三章：其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的语言版本13.4合同附件第十四章：合同的签署与备案14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同备案程序14.4合同正本与副本份数合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及资质甲方名称为：中华人民共和国北京市颐和园管理处，资质为国有单位。1.2乙方名称及资质乙方名称为：_________消防工程公司，资质为消防工程专业承包一级资质。1.3丙方名称及资质丙方名称为：_________建筑设计研究院，资质为建筑设计甲级资质。1.4合同相关术语定义万寿山：指位于北京市海淀区颐和园内的万寿山。第二章：工程概况2.1工程名称工程名称为：颐和园万寿山消防工程。2.2工程地点工程地点为：北京市颐和园万寿山。2.3工程规模工程规模为：按照丙方设计方案进行施工。2.4工程内容工程内容包括：消防设施安装、消防管道铺设、消防器材配置等。2.5工程预算工程预算为：人民币万元。第三章：合同价格与支付3.1合同总价合同总价为：人民币万元。3.2支付方式支付方式为：银行转账。3.3支付进度支付进度为：按照工程进度分阶段支付。3.4价格调整机制价格调整机制为：因市场行情变化或政策调整导致工程成本变动时，可按双方协商确定的方式进行价格调整。3.5发票开具及报销发票开具及报销按照国家相关法律法规和税务政策执行。第四章：工程进度与交付4.1工程进度计划工程进度计划为：自合同签订之日起，工期为个月。4.2关键节点关键节点为：消防设施安装完成、消防管道铺设完成、消防器材配置完成等。4.3工程交付标准工程交付标准为：达到国家消防验收标准，并通过甲方、乙方、丙方共同验收。4.4工程验收工程验收为：工程完成后，由甲方、乙方、丙方共同进行验收。4.5工程保修工程保修为：工程交付后，乙方应提供一年的免费保修服务。第五章：施工质量与安全5.1施工质量标准施工质量标准为：符合国家消防设施安装工程质量验收规范。5.2施工材料要求施工材料要求为：符合国家消防设施安装工程材料标准。5.3施工工艺要求施工工艺要求为：按照丙方设计方案和国家消防设施安装工程工艺标准进行施工。5.4施工现场安全管理施工现场安全管理为：乙方应制定施工现场管理制度，并严格执行。5.5安全事故处理安全事故处理为：一旦发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并报告甲方及相关部门。第六章：合同的变更与解除6.1合同变更条件合同变更条件为：因不可抗力或国家政策调整导致合同内容需要变更时。6.2合同变更程序合同变更程序为：双方协商一致，并签订书面变更协议。6.3合同解除条件合同解除条件为：因不可抗力或一方违约导致合同无法履行时。6.4合同解除程序合同解除程序为：双方协商一致，并签订书面解除协议。6.5合同变更与解除的赔偿责任合同变更与解除的赔偿责任按照双方协商确定的方式进行。第七章：违约责任7.1甲方违约责任甲方违约责任为：甲方未按约定支付工程款或延迟支付工程款，应支付乙方违约金。7.2乙方违约责任乙方违约责任为：乙方未按约定完成工程或延迟完成工程，应支付甲方违约金。7.3丙方违约责任丙方违约责任为：丙方设计方案存在重大问题或延迟提供设计方案，应承担相应责任。7.4违约赔偿金额计算违约赔偿金额按照双方协商确定的方式进行计算。第八章：争议解决8.1争议解决方式争议解决方式为：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构争议解决机构为：有管辖权的人民法院。8.3诉讼管辖法院诉讼管辖法院为：北京市海淀区人民法院。8.4仲裁条款本合同不适用仲裁，双方同意通过诉讼解决争议。第九章：合同的生效、终止与续约9.1合同生效条件合同生效条件为：双方签字盖章，并报相关主管部门备案。9.2合同终止条件合同终止条件为：工程验收合格，合同约定的义务全部履行完毕。9.3合同续约条件合同续约条件为：双方同意续约，并签订书面续约协议。第十章：保密条款10.1保密信息范围保密信息范围为：合同内容及与合同有关的商业秘密。10.2保密期限保密期限为：自合同签订之日起，至合同终止或解除之日止。10.3保密泄露责任保密泄露责任按照双方协商确定的方式进行赔偿。第十一章：知识产权保护11.1知识产权归属知识产权归属为：按照相关法律法规和双方约定确定。11.2知识产权使用范围知识产权使用范围为：限于本合同约定的工程范围内使用。11.3侵权责任侵权责任按照双方协商确定的方式进行赔偿。第十二章：环境保护与文物保护12.1环境保护要求环境保护要求为：遵守国家环境保护法律法规，确保工程施工过程中的环境保护。12.2文物保护要求文物保护要求为：遵守国家文物保护法律法规，确保工程施工过程中的文物保护。12.3违规处理违规处理为：按照相关法律法规进行处理。第十三章：其他条款13.1不可抗力不可抗力事件按照双方协商确定的方式进行处理。13.2法律适用本合同适用法律为：中华人民共和国法律。13.3合同的语言版本本合同以中文为唯一有效语言版本。13.4合同附件合同附件为：合同编号、工程设计方案、施工图纸等。第十四章：合同的签署与备案14.1合同签署日期合同签署日期为：________年____月____日。14.2合同签署地点合同签署地点为：____________。14.3合同备案程序合同备案程序为：双方将合同正本提交至相关主管部门备案。14.4合同正本与副本份数合同正本一式肆份，甲乙丙三方各执壹份，具有同等法律效力；合同副本肆份，分别留存于甲乙丙三方。甲方（签字）：_______________________日期：____年__月__日乙方（签字）：_______________________日期：____年__月__日丙方（签字）：_______________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方采购的材料不符合甲方要求或质量标准，甲方有权要求乙方更换或退款。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程施工进度进行监督，并要求乙方按照约定的工期完成工程。若乙方延迟完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并根据实际情况延长工期。1.3甲方质量把控甲方有权对工程施工质量进行把控，并要求乙方按照约定的质量标准完成工程。若乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方进行整改或返工，并支付相关费用。1.4甲方变更要求甲方在合同履行过程中，如有变更要求，应提前书面通知乙方。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案，并报甲方审批。甲方变更导致的额外费用，按照双方协商确定的方式进行承担。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方负责工程质量乙方应全面负责工程施工质量，确保工程达到约定的质量标准。若工程质量不符合约定，乙方应承担整改、返工及赔偿甲方损失的责任。2.2乙方保证工程进度乙方应按照约定的工期完成工程，确保工程进度不受影响。若乙方延迟完成工程，应向甲方支付违约金，并根据实际情况延长工期。2.3乙方提供施工材料乙方应按照合同约定及甲方要求，提供合格的施工材料。若乙方提供的材料不符合要求或质量标准，乙方应承担更换、退款及赔偿甲方损失的责任。2.4乙方负责安全生产乙方应全面负责施工现场的安全生产，制定并执行安全生产措施。若发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并承担相应责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介作为合同的协调与监督方，应确保合同各方履行合同义务，协调解决合同履行过程中的问题，并负责监督工程质量、进度和安全。3.2第三方中介的公正性第三方中介应保持中立公正的立场，不得偏袒任何一方。其作出的决定应公正合理，符合合同双方的利益。3.3第三方中介的赔偿责任若第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的赔偿责任。3.4第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方、乙方和丙方协商确定，并在合同中明确。第三方中介的费用应在合同中列明，并在支付进度中予以支付。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计方案2.施工图纸3.施工材料合格证明4.施工设备清单5.施工人员资质证明6.安全生产措施方案7.质量验收标准8.违约金计算公式9.安全事故处理流程10.材料供应商名录11.第三方中介资质证明12.第三方中介服务费用明细13.合同变更协议模板14.合同解除协议模板二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付工程款或延迟支付工程款，视为甲方违约。2.乙方未按约定完成工程或延迟完成工程，视为乙方违约。3.丙方设计方案存在重大问题或延迟提供设计方案，视为丙方违约。4.任何一方未履行合同约定的义务，视为违约。5.违约行为的认定依据合同条款和法律规定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给对方的赔偿金。3.工期：指合同约定的工程完成时间。4.质量标准：指合同约定的工程质量要求。5.安全生产：指在施工过程中，对人员伤亡、财产损失和环境破坏的预防措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方报告。2.材料质量问题：乙方应更换合格材料，并承担更换费用。3.安全事故发生：立即启动应急预案，报告甲方及相关部门，并按流程处理。4.合同变更：双方协商一致，签订书面变更协议。5.合同解除：双方协商一致，签