建筑施工合同解除中的争议解决

建筑施工合同解除中的争议解决合同编号：__________建筑施工合同解除中的争议解决甲方：乙方：一、争议解决方式1.1双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。1.2双方同意，仲裁事项为合同及本争议解决协议项下的争议。1.3仲裁委员会为：____________________________。1.4仲裁语言为：____________________________。1.5仲裁裁决效力及申请执行：双方均受仲裁裁决的约束，并同意不另行请求人民法院对仲裁裁决进行变更或撤销，并承诺在裁决作出后____日内履行完毕。二、争议解决程序2.1任何一方在发生争议时，应立即通知对方，并在收到通知后____日内就争议事项进行协商。2.2如果协商未能解决争议，任何一方均可向约定的仲裁委员会提交仲裁申请。2.3仲裁委员会应在收到仲裁申请后____日内组成仲裁庭，并通知双方。2.4仲裁庭应按照双方约定的仲裁程序和规则进行审理。2.5仲裁庭作出的裁决为终局裁决，对双方均有约束力。三、其他约定3.1本争议解决协议与合同具有同等法律效力，如本协议与合同有冲突之处，以本协议为准。3.2本争议解决协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.3本争议解决协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.建筑施工合同2.争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定的时间、质量、数量完成工程2.乙方未按照合同约定的时间、质量、数量支付工程款项3.甲方未按照合同约定使用合格的建筑材料、建筑构配件和设备4.乙方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等5.甲方未按照合同约定进行工程设计、施工等6.乙方未按照合同约定进行工程监理、验收等三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：是指甲方作为发包人，乙方作为承包人，双方就建筑施工事项达成一致，明确双方权利义务的协议。2.争议解决协议：是指双方在建筑施工合同中约定，当合同履行过程中发生争议时，按照约定的方式进行解决的协议。4.违约责任：是指合同当事人因违约行为应当承担的法律责任。5.仲裁：是指合同双方约定将争议提交给仲裁机构进行审理和裁决的解决方式。6.仲裁裁决：是指仲裁机构对争议案件作出具有法律效力的裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应友好协商，合理调整工期。2.工程质量问题：发现工程质量问题，应及时停工，由乙方负责整改，并承担相应责任。3.款项支付争议：双方应按照合同约定及时支付工程款项，如发生争议，可申请仲裁或诉讼解决。4.施工条件不满足：乙方应确保施工场地、施工条件等满足合同约定，如不符合，甲方有权要求乙方整改。5.设计、施工不符合要求：甲方有权要求乙方按照合同约定进行设计、施工，乙方应予以配合。6.监理、验收争议：双方应按照合同约定进行监理、验收，如发生争议，可申请仲裁或诉讼解决。五、所有应用场景：1.适用于建筑施工合同的签订和履行过程中发生的争议解决。2.适用于建筑施工合同当事人之间的权利义务关系明确，且双方同意采用仲裁方式解决争议。3.适用于建筑