工程设计施工合同范本的项目总结

合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主拟对其位于__________的工程进行设计施工；2.承包商具备相应的设计施工资质，并愿意承担该工程的设计施工任务；3.双方希望通过本合同明确双方的权利义务，确保工程顺利进行。基于上述情况，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、双方义务2.1业主义务（1）提供工程所需的有关资料、文件和图纸，确保真实、完整、准确；（2）按照合同约定的时间和方式支付工程款项；（3）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（4）协助承包商办理相关审批手续；（5）遵守国家法律法规，不得干预工程正常进行。2.2承包商义务（1）按照合同约定的工程内容、质量和进度要求完成设计施工；（2）确保设计施工符合相关法律法规、规范和标准；（3）负责工程的安全、环保和质量，承担相应责任；（4）协助业主办理相关审批手续；（5）遵守国家法律法规，不得干预工程正常进行。三、合同价格3.1双方确认，本工程的设计施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2工程款支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，业主支付工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付工程总价的30%；（3）工程进度达到100%时，业主支付工程总价的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，工程验收合格后支付。四、工程进度和质量4.1承包商应按照合同约定的工期完成设计施工。如因承包商原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.2承包商应确保工程质量符合国家法律法规、规范和标准。如出现质量问题，承包商应负责修复，并承担相应责任。五、合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致工程无法正常进行，双方可协商变更或解除合同。5.2合同变更或解除应书面确认，并办理相关手续。六、违约责任6.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。6.2违约金计算方式如下：（1）逾期支付工程款项的，按照应支付金额的0.05%计算违约金；（2）逾期完成设计施工的，按照工程总价的0.05%计算违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计施工合同2.工程图纸和设计文件3.工程预算报表4.审批手续相关文件5.工程质量标准及规范6.承包商资质证明文件7.业主支付凭证8.工程进度报告9.工程验收报告二、违约行为及认定：1.逾期支付工程款项：指业主未按照合同约定的时间和方式支付工程款项。2.逾期完成设计施工：指承包商未按照合同约定的工期完成设计施工。3.工程质量不符合约定：指承包商完成的工程质量不符合国家法律法规、规范和标准。4.承包商干预工程正常进行：指承包商在合同履行过程中，违反国家法律法规，干预工程正常进行。5.业主干预工程正常进行：指业主在合同履行过程中，违反国家法律法规，干预工程正常进行。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的承包商方。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指工程完成后，由相关机构对工程质量、安全、环保等方面进行检查，确认工程符合规定要求的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，如需增减工程内容或调整工程预算。2.工程质量问题：承包商负责修复，并承担相应责任。3.业主逾期支付款项：提醒业主履行合同约定，必要时可寻求法律途径。4.合同变更或解除：书面确认，办理相关手续。5.发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的设计施工，如房屋建筑、基础设施建设等。2.适用