光伏施工总包合同

光伏施工总包合同光伏施工总包合同篇一签订合同双方：甲方承包人：乙方承包人：兹有甲方将钢筋电渣压力焊工程所有的任务交给乙方承包施工，为了确保质量、安全意识的重要性。经甲、乙双方认真磋商，达成以下条款：1、甲方应给乙方创造和提供有利于工程生产的条件和设施。2、甲方应对乙方做好施工质量技术交底，加强对乙方生产质量的检查和监督。3、甲、乙方在施工过程中，应相互采纳合理化建议，乙方必须服从甲方工程量有效合理安排，做好一切工程合理调配。4、乙方任务范围：所有电渣烽工程量任务一切由乙方按工期保质、保量、保验收完成施工。5、乙方必须做到工完场清，不留遗物。所有前场材料完工后，清理到后场，保证脚手架上，施工场地无杂物。即保持现场整洁。6、乙方施工用料自行吊料。必要时跟踪服务。7、承包价格：8、资金安排：平常生活费按月1000元/每人支付。年终按工程量的75%支付(含平常生活费)，余款在次年年底一次付清(即20__年底)。9、乙方在施工期间必须执行遵守安全承包合同。10、乙方在施工过程中，坚决杜绝打架、斗殴事件，坚决杜绝逾事罢工、停工现象。违者按工程量80%一次性计算，并清退现场。以上事项希望甲乙双方严格执行，本合同一式二份，双方各持一份，双方签字后即为生效。甲方代表：光伏施工总包合同篇二发包方：(甲方)承包方：(乙方)发包方拟实施河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20_年月日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据(二级一类取费计算)，材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。2、承包方采用垫资入场施工方式，完成工程量20_万人民币后，每月以工程量的85%结算(以实际工程量为准)。签订合同之后，承包方人员、机械进场，三日内发包方举行开工典礼，具体入场时间由双方商议而定。合同签订三日内承包方缴纳20_万元人民币双控资金(双方指定人员双控管理)。开工后十日内双控资金解控1000万，开工后第二个月再解控1000万，作为工程启动资金。3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的1.5%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。4、本合同自双控20_万元资金手续完成之日起生效。5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。7、如果承包方入场施工后，没有垫资20_万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算(在工程款中扣除)。10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。发包方：承包方：法定代表人：法定代表人：签字日期：年月日光伏施工总包合同篇三（二）计费标准：1、承包方式：包工、包料按清单计价的方式承包给乙方，按实际完成工程量据实结算。2、工程直接费按《湖北省20__年安装工程消费量定额及统一基价表》计算。3、税费：按照“（工程直接费+管理费）×3.41%”计算。三、其它事项乙方按甲方某某商业区室内二次装饰装修图施工完毕后，因装饰装修图纸变更二次施工和装饰装修图纸外所增加的工程量，经甲、乙双方签字确认，按实际增加的人工费用和材料费进行结算。四、材料约定甲方指定材料品牌。五、工程款审核及支付1、按实际工程量完成情况可预支工程款。管道施工完毕后，付工程款造价的50%。2、工程竣工后，经甲方验收合格支付总工程款的80%（包括预支的工程款），待工程验收合格后付总工程款的98%，余下2%为保修款。3、预留2%质量保证（总价款），此款在保修期满后一个月内付清。六、工程保修金及保修期1、工程保修金：按工程总结算价的2%作为工程质量保修金，保修期满后10日内一次性无息付清。2、保修期：质量保修期从工程竣工验收开业之日（甲方九立方国际购物中心开业之日）起计算，为期两年。3、保修期间若发生工程质量问题需维修的，乙方在收到维修通知单后24小时内务必到场处理。否则，甲方有权委托其它人进场维修，所发生的相关维修费用在保价保修款中扣除。七、甲乙双方责任及权利1、甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件。2、乙方须自备所需施工专业机械工具。3、乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之登便利条件。4、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司文明生产的要求，若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可另安排工人进行完成，费用由乙方承担。5、乙方在施工期间应合理用村，在甲方指定的品牌材料进场时，乙方须及时通知甲方工程部监理到场进行材料验收，乙方并提供材料的检验报告和产品合格证，以确保材料的质量。6、乙方在施工期间出现安全事故由乙自理，甲方不承担一切责任。八、工期、质量及安全生产1、甲方在下达进度计划给乙方（需满足甲方赶工要求），如因乙方劳动力不足，组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处罚。2、乙方需确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现人为质量问题，所造成的一切经济损失由乙方自行承担。3、施工过程中，乙方应随时接受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改。4、乙方应切实加强安全生产管理，确保安全生，否则甲方有权依据相关规定予以处罚。5、乙方须对其所有工人的治安安全负责，若发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者以对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以以济处罚。九、未尽事宜合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成可向工程所在地法院提起诉讼。十、合同份数本合同一式三份，甲方执两份、乙方执壹份，具同等法律效力，甲乙双方签字盖章后生效。在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。十一、合同附件：光伏施工总包合同篇四建设工程承包合同发包方：_____________(以下称甲方)承包方：_____________(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：______________2.工程地点：______________3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：_________________共计__________份平方米。4.承包内容：_________________5.建筑安装工程造价：_________________共计人民币__________份元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：_________________(1)。(2)。7.工程开工日期：_________________年_____月_____日8.工程竣工日期：_________________年_____月_____日9.工程质量：_________________以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务：_________________(1)。(2)。11.乙方主要义务(1)。(2)。12.违约责任：_________________(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额__________‰计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价______‰计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同附件：_________________共______份14.合同有效期：_________________本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方：______________(盖章)法定代表人(签字)：_____________承包方：______________(盖章)法定代表人(签字)：_____________签约日期：_________________年_____月_____日光伏施工总包合同篇五委托方(甲方)：受托方(乙方)：依据《中华人民共和国合同法》，结合《中介服务费管理办法》的基本要求、国网宁夏电力公司为确保电网安全及西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求，_公司(甲方)与宁夏回族自治区电力行业协会(乙方)协商签定本咨询合同：一、咨询服务内容、咨询要求：按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》要求，依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定，以及设计文件、企业标准、制度，对_期__MWp工程进行并网安全性评价咨询服务，并写出《_期__MWp工程并网安全性评价报告》，上报西北电监局。二、合同总价款：金额：___万元整(￥___元)，包括：专家咨询费。三、付款方式：合同签订后付合同总价的50%，评价工作完成后10个工作日付询费、食宿费、管理费、办公费、基本利润、税金等。清余款。四、甲方责任：1、按照国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》，以及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定和设计文件、企业标准、制度，对__MWp工程进行并网安全性评价自评查，并完成《__MWp工程并网安全性评价自评价报告》报西北电监局，同时抄送宁夏回族自治区电力行业协会;2、积极配合乙方组织的专家组开展并网安全性评价工作，被查评的部门、班组及相关人员应积极配合查评专家的工作，如有需要，应及时提供必要的检查工具和仪器;指定配合各小组的具体人员应具备相应的专业知识，并要有一定的协调能力，还应相应固定;3、提供专家组进场后进行并网安全性评价工作期间的交通车辆。五、乙方责任：1、聘请专家组成专家组，组织专家学习有关并网安全性评价的有关政策、规定及要求;2、根据甲方要求进点，严格按照西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》的要求，依据国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定，以及设计文件、企业标准、制度，对_期__MWp工程进行并网安全性评价，并对本期工程做出总体评价;3、现场查评工作结束后，及时向甲方反馈查评情况和整改意见;4、查评工作完成后，10个工作日内完成《_期__MWp工程并网安全性评价报告》报西北电监局;5、为甲方提供的资料、数据等信息来源和内容保密(西北电监局及有关单位除外)。六、查评工作依据：1、西北电监局《西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法》及国家电力监管委员会《光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)》;2、依据相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定，以及设计文件、企业标准、制度。七、违约责任：1、因甲方提供必要的基础资料、数据不准确、失实，而造成的咨询结果偏差及错误，乙方不负法律和经济责任。2、因甲方提供必要的基础资料、数据和条件不及时，而造成无法按时履行合同，应顺延或另行商定履行时间，因此而造成的经济损失由甲方负责。3、由于乙方责任造成失密，乙方应以合同价款为限，赔偿甲方因此而造成的经济损失;情节严重，责任人应承担法律责任。八、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，双方盖章、签字后生效。甲方：__________________乙方：__________________________年_____月_____日________年_____月_____日光伏施工总包合同篇六甲方：____________乙方：____________因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。一、劳务协作性质：短期临时用工。二、劳务协作用途：仅限于电力工程施工。三、工作地点：(甲方指定的工作区域)。四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。五、协议有效期：1、本协议有效期为日历____________天，自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的；b、因不可抗力导致工程工期延误的；六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为____________。2、乙方委派的现场代表人为(姓名____________)，身份证号：____________。七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。2、