公路隧道新建改造施工合同

公路隧道新建改造施工合同合同编号：__________鉴于：2.承包商具备从事公路隧道新建改造的资质和能力，愿意承担本项目的施工任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商确定双方的权利义务和责任；现经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程范围和内容（1）隧道主体结构施工；（2）隧道排水系统施工；（3）隧道照明系统施工；（4）隧道通风系统施工；（5）其他附属设施施工。1.2承包商应按照业主提供的施工图纸和技术规范要求，完成本项目的施工任务。第二条合同价格2.1本项目的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后10日内，业主支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主支付合同总价款的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，工程验收合格后一年内无质量问题，予以支付。第三条施工期限3.1本项目的施工期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2承包商如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出申请，业主可视情况予以批准。第四条质量标准4.1承包商应按照业主提供的施工图纸和技术规范要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准如下：（1）工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求；（2）工程安全、环保、节能等指标达到设计要求；（3）工程功能齐全、性能稳定、使用寿命满足设计要求。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2承包商如未能按照约定的施工期限完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.3业主如未能按照约定支付合同价款，承包商有权暂停施工，业主应承担因此产生的费用。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.工程量清单3.施工组织设计4.安全生产管理制度5.环境保护措施方案6.工程验收标准和方法7.违约金计算公式8.补充协议二、违约行为及认定：1.承包商未能按照约定的施工期限完成工程，视为违约。2.承包商未能按照施工图纸和技术规范要求进行施工，视为违约。3.业主未能按照约定支付合同价款，视为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的承包商方。3.施工期限：指合同约定的工程完成时间。4.违约金：指违约方应支付给守约方的经济赔偿。5.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。6.补充协议：对原合同未尽事宜进行补充约定的文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，合理分配资源和人力，确保工程按期完成。2.施工质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收，确保工程质量符合合同要求。3.合同价款支付纠纷：解决办法：双方依据合同约定履行支付义务，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.工程变更：解决办法：双方协商一致后，签订变更协议，调整工程内容和价款