建筑工程施工合同条款

建筑工程施工合同条款合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方承担该工程的设计、施工等工作，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条合同范围与内容2.1乙方负责完成本工程的设计、施工、设备采购、材料供应、人员配置等工作。2.2乙方应按照甲方的要求，完成工程的施工图设计、施工组织设计、施工方案等。2.3乙方应保证工程的质量、安全、进度等满足甲方的要求。第三条合同价格与支付3.1本工程的合同总价为：__________元（大写：__________元整）。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和金额，向乙方支付合同价款。3.3付款节点及金额：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，质保期满后无息退还。3.4乙方应提供合法的税务发票。第四条工程质量与验收4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程的质量。4.2工程验收分为中间验收和竣工验收。中间验收由甲方负责，乙方协助；竣工验收由甲方组织，乙方参加。4.3工程竣工验收合格后，乙方应按照甲方的要求，办理移交手续。第五条工期与进度5.1工程计划工期为：__________天。5.2乙方应按照合同约定的工期，组织施工，确保工程按时完成。5.3乙方应定期向甲方报告工程进度，如有特殊情况影响工期，乙方应提前通知甲方，并采取措施加快进度。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。6.3因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方互不承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工组织设计3.施工方案4.工程预算报表5.工程进度计划6.质量保证书7.竣工验收报告8.付款凭证9.税务发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。2.甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。3.因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方互不承担违约责任。三、法律名词及解释：1.建筑工程施工合同：为建设单位与施工单位签订的，明确双方在建筑工程施工过程中的权利和义务的协议。2.设计：根据建设单位的要求，对建筑工程进行方案设计、施工图设计等工作。3.施工：按照设计文件和施工组织设计，进行建筑物的建造工作。4.工程质量：指工程满足使用目的的各种性能指标。5.竣工验收：工程完成后，由建设单位组织对工程的质量、安全、进度等方面进行检验的工作。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：及时沟通，了解延误原因，采取措施加快进度。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，整改至符合标准，重新进行验收。3.付款争议：解决办法：查看合同条款，核实付款金额和节点，协商解决。4.合同纠纷：解决办法：友好协商，无法解决的，向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建