狮山镇松岗沙水桃花地除涝工程

狮山镇松岗沙水桃花地除涝工程施工招标文献招标单位（章）佛山市南海区狮山镇水利工程建设指挥部时间2023年月日招标代理机构（章）中国远东国际招标公司广东分公司_时间2023年月日核准单位（章）佛山市南海区发展规划和记录局核准时间2023年月日目录1．投标须知前附表·························································62．投标须知································································113．协议条款·······························································284．协议书(格式)··························································405.投标文献（格式）、资格审查资料（格式）·································436.工程量发布清单·······················································607.投标辅助资料·························································638.技术条款·····························································669.评标细则·····························································10810.招标图纸（另册）招标公告招标公告由佛山市南海区狮山镇水利工程建设指挥部负责建设的狮山镇松岗沙水桃花地除涝工程，已由佛山市南海区发展规划和记录局南发改资狮字【2023】15号文批准立项备案，现决定对该项目的工程施工进行公开招标。一、招标单位：佛山市南海区狮山镇水利工程建设指挥部单位地址：佛山市南海区狮山镇小塘二、工程名称：狮山镇松岗沙水桃花地除涝工程工程地址：狮山镇松岗沙水村桂和公路旁三、资金来源：南海区财政拨款及狮山镇自筹四、工程规模：按2023一遇24小时暴雨一天排干的设计标准，重要建设内容涉及：拆除桩号0+085~0+240原有旧排水管，重建直径1米的砼排水管长155米，清除桩号0+240~0+355段原有堵塞涵管的淤泥；新建桩号0+355~0+555砖砌挡土墙长200米；新建桃花地内桩号0+645~1+170砖砌排水渠长525米，排水渠过流断面2×1.2米；新建厂房4×5米排涝泵站一座，泵站选用2台350ZLDB-125型水泵，配套电机Y180L-4型2台总装机容量2×22KW，设计排水量为0.66立方米/秒；新建上沙村桃花耕作区砖砌排水渠长160米，排水渠过流断面1.5×1.2米。五、计划工期：计划2023年8月20日开工，2023年11月19日竣工，施工总工期：90日历天（实际开工日期以业主告知为准）。六、招标内容：图纸及工程量清单范围施工总承包，详见施工图纸及工程量清单。七、招标方式：公开招标。八、投标资格条件：独立法人资格；建设主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级或以上的施工公司，且已取得省级或以上建设部门核发的《建筑施工公司安全生产许可证》；施工公司重要负责人、拟投入本工程的项目负责人和专职安全生产管理人员须取得水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书；项目负责人具有建设主管部门核发的二级或以上的水利专业注册建造师资格证书；在佛山市水务局进行登记并年审合格的《佛山市水利工程参建单位诚信手册》；2023年1月1日至今（以签订施工协议日期为准）承接并独立完毕的广东省内单项工程协议价不低于100万元的水利建设工程不少于1宗[须提交中标告知书、施工协议及验收鉴定书（竣工验收或阶段验收或竣工验收）等资料]。其中，中标告知书必须是由本地政府的建设工程交易中心（或本地政府的招标投标管理部门）核发的方为有效。本工程采用资格后审，只接受独立申请，不接受联合体投标。九、发布招标公告时间：2023年8月12日～2023年8月16日16时30分（北京时间）十、购买招标文献及领取图纸光盘发售招标文献实行不记名方式，投标人可采用以下两种方式中的任意一种获取招标文献、施工图纸光盘及工程量清单。方式一、在南海区建设工程交易中心购买招标文献、领取施工图纸、工程量清单光盘：投标人报名时到佛山市南海区建设工程交易中心招标代理服务区和工程交易中心综合部分别缴交招标文献费和报名费100元（钞票缴款）后领取招标资料，并由招标代理人员现场开具已购买招标文献的回执。投标人凭此回执递交投标文献。时间：2023年8月12日至2023年8月16日16时30分；地点：佛山市南海区建设工程交易中心（佛山市南海区桂城南海大道北97号美豪邨二楼）。方式二、在南海建设工程交易中心网(.com)下载本项目招标文献、施工图纸及工程量清单：投标人需在开标当天递交投标文献前，向招标代理工作人员和工程交易中心分别缴交招标文献费和报名费100元（钞票缴款），投标人凭收费回执递交投标文献。交易中心联系人：周少华联系电话：售价：招标文献每套人民币300元，售后不退。十一、递交投标文献投标人应派投标人代表（法定代表人或其授权委托人）准时递交投标文献和出席开标会，授权委托人必须是已在南海区建设工程交易中心办理投标交易员证的人员。递交投标文献和出席开标会时，如为法定代表人须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书核查；如为授权委托人须携带第二代身份证原件、投标交易员证原件、法定代表人证明书和授权委托书核查。否则，招标人将拒收其投标文献。投标人代表还须携带购买招标文献交费凭证及投标保证金凭证原件交由招标人或其招标代理查验。否则，招标人将拒收其投标文献。递交时间：2023年8月24日8时30分～9时30分（北京时间）。资格审查资料及投标文献资料同时递交。迟到的资格审查资料或投标文献资料（涉及上述规定提交的相关证件及证明材料的原件）将不予受理。递交地点：佛山市南海区建设工程交易中心（南海大道北97号美豪邨2楼）。注：本工程规定投标人的投标担保必须从投标公司的法人基本账户缴纳。招标人（盖章）：佛山市南海区狮山镇水利工程建设指挥部办公地址：佛山市南海区狮山镇小塘联系人：邓先生 联系电话：招标代理机构（盖章）：中国远东国际招标公司广东分公司办公地址：佛山市禅城区季华五路10号金融广场17楼A区联系人：奚先生联系电话：传真电话：2023年8月1、投标须知前附表项号条款号内容说明与规定12.1.1工程名称狮山镇松岗沙水桃花地除涝工程22.1.1建设地点狮山镇松岗沙水村桂和公路旁32.1.1建设规模按2023一遇24小时暴雨一天排干的设计标准，重要建设内容涉及：拆除桩号0+085~0+240原有旧排水管，重建直径1米的砼排水管长155米，清除桩号0+240~0+355段原有堵塞涵管的淤泥；新建桩号0+355~0+555砖砌挡土墙长200米；新建桃花地内桩号0+645~1+170砖砌排水渠长525米，排水渠过流断面2×1.2米；新建厂房4×5米排涝泵站一座，泵站选用2台350ZLDB-125型水泵，配套电机Y180L-4型2台总装机容量2×22KW，设计排水量为0.66立方米/秒；新建上沙村桃花耕作区砖砌排水渠长160米，排水渠过流断面1.5×1.2米。42.1.1招标范围图纸及工程量清单范围施工总承包，详见施工图纸及工程量清单。52.1.1招标方式公开招标（资格后审）62.1.2质量标准质量目的：合格或以上标准执行标准：符合设计规定；符合《水利水电工程施工质量检查与评估规程》；符合《水利水电建设工程验收规程》；达成相关法规、规章、规定合格或以上标准。7提供设计图纸施工全图壹份82.1.3资金来源南海区财政拨款及狮山镇自筹投标人资质等级及其他条件规定（1）独立法人资格；具有水利水电工程施工总承包叁级或以上资质的施工公司，通过年审且在年审周期内的公司；（2）具有有效的《建筑施工公司安全生产许可证》；（3）须提供在佛山市水务局进行登记且年审合格的《佛山市水利工程参建单位诚信手册》；（4）施工公司重要负责人、拟投入本工程的项目负责人及专职安全生产管理人员须取得水行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》。本工程只接受独立申请，不接受联合体投标需提供验证的证件原件（1）有效的公司营业执照副本；（2）税务登记证副本；（3）有效的公司资质证书副本；（4）社会保险登记证；（5）中华人民共和国组织机构代码证副本；（6）有效的《建筑施工公司安全生产许可证》；（7）有效的《佛山市水利工程参建单位诚信手册》；（8）业绩证明资料；（9）公司重要负责人取得的《安全生产考核合格证书》（A证）；（10）项目负责人资格证及取得的《安全生产考核合格证书》（B证）（11）技术负责人资格证；（12）施工员证；（13）质检员证；（14）安全员证及（C证）；（15）其他规定：投标人须提供公司基本账户开户许可证原件。资格审查条（投标人如不满足强制性标准中的任何一条，将被认为资格审查不通过。）资格审查强制性标准（基本资格规定）：1、独立法人资格：具有在中华人民共和国境内注册的独立公司法人营业执照，通过2023年度的工商年审；同时须提供税务登记证副本、社会保险登记证、中华人民共和国组织机构代码证副本；2、资质等级：具有水利水电工程施工总承包叁级或以上资质的施工公司，通过年审且在年审周期内的公司；3、安全生产许可证：具有省级或以上建设主管部门核发的《建筑施工公司安全生产许可证》；4、诚信手册：须提供在佛山市水务局进行登记且年审合格的《佛山市水利工程参建单位诚信手册》；5、施工业绩：2023年1月1日至今（以签订施工协议日期为准）承接并独立完毕的广东省内单项工程协议价不低于100万元的水利建设工程不少于1宗[6、具有投标人公司基本账户开户许可证。资格审查强制性标准（人员规定）:1、公司重要负责人：具有由省级或以上水行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（A证）；最低派出人数规定：1人2、项目负责人：具有水利专业二级或以上的注册建造师证，且取得由省级或以上水行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B证）；最低派出人数规定：1人3、技术负责人：公司技术负责人及本工程技术负责人初级或以上职称资格证；最低派出人数规定：各1人4、施工员：具有岗位证或管理手册；最低派出人数规定：1人5、质检员：具有岗位证或管理手册；最低派出人数规定：1人6、安全员：具有岗位证或管理手册，且取得由省级或以上水行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（C证）；最低派出人数规定：1人其他规定：本工程采用资格后审，只接受单独投标，不接受联合体投标。122.1.5项目负责人的变更中标人不得擅自变更项目负责人，若需变更应征得招标人批准，并按行业主管部门规定办理相关手续。132.2.2、2.2.3招标答疑、澄清或修改、补充招标人不组织招标预备会（答疑会），投标人若存在投标疑问，应当按照招标文献中规定的时间内通过书面形式传递给招标人。投标人对招标文献、工程状况等提出书面疑问的时限：在开标截止时间7日前，过时招标人将不再受理，因此引起的损失由投标人自负。投标人传递的书面投标疑问应列明招标项目名称和招标项目编号，但不得署名，否则其投标疑问招标人将不予答复。招标人对招标文献的澄清或修改、补充、答疑公布：将在开标截止时间5日前在佛山市南海区建设工程交易中心的网页/公告栏上公布。142.3.2投标报价投标报价方式：固定总价招标人拟定的市场发包参考价：￥1,201,820.95元招标人拟定的投标单位的有效总报价范围为：0.85Ao≤Bi≤0.95Ao，即投标单位的总报价Bi小于Ao值的85%：￥1,021,547.81元或超过A0值的95%：￥1,141,729.90元的报价均属无效报价。无效报价的投标文献按废标解决。152.3.3投标有效期1、投标文献提交截止时间后：90天内有效2、招标人认为有必要时可用书面形式规定投标人延长投标文献的有效期：90天内有效投标保证金额投标保证金金额：人民币2.28万元。以银行转账提交形式：（详见本招标文献第款）本工程规定投标人的投标保证金必须从投标公司的法人基本帐户缴纳172.3.6踏勘现场招标人不组织踏勘现场活动，投标人认为有必要的，可自行对工程现场及周边环境进行踏勘。182.3.7投标文献份数、出版装订、签署及其密封和标记规定资格审查资料及投标文献各一正三副。投标文献电子版光盘一份（含资格审查资料、投标文献正本内容），规定刻录文档光盘，不加密，无病毒。其他规定详见投标须知～及2.4.1。192.4.1投标文献的密封和标记投标单位的投标文献要进行密封。资格审查资料不密封。投标文献的正、副本须用一个封套密封，投标密封袋所有封口处皆应有投标单位法定代表人或其委托代理人的署名并加盖投标单位公章。在封套面必须及仅限写明：(l)招标人的名称和地址：佛山市南海区狮山镇水利工程建设指挥部佛山市南海区狮山镇小塘(2)投标的工程名称及投标文献和电子文献分别包装并写明：“狮山镇松岗沙水桃花地除涝工程投标书”、“狮山镇松岗沙水桃花地除涝工程投标书电子文献（刻录光盘）”。(3)投标人的名称、地址、联系人和联系电话号码。(4)投标书及电子文档包装并写明：“在2023年8月24日9：30时前不准启封。”202.4.2、2.4.3投标文献提交地点及截止时间收件人：佛山市南海区狮山镇水利工程建设指挥部地点：南海区建设工程交易中心截止时间:2023年8月24日9时30分（北京时间，下同）212.5开标时间、地点及投标人须出席人员开标时间：2023年8月24日9时30分开标地点：南海区建设工程交易中心开标。投标人应派投标人代表（法定代表人或其授权委托人）准时递交投标文献和出席开标会，授权委托人必须是已在南海区建设工程交易中心办理投标交易员证的人员。递交投标文献和出席开标会时，如为法定代表人须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书核查；如为授权委托人须携带第二代身份证原件、投标交易员证原件、法定代表人证明书和授权委托书核查。否则，招标人将拒收其投标文献。递交招标单位核查的资料：（1）法定代表人授权书（2）法定代表人证明书（3）购买招标文献交费凭证（4）投标保证金进账单（5）投标人代表二代身份证（6）授权委托人投标交易员证以上均为原件，不能提交原件的投标人，招标人将拒绝其投标文献）评标定标办法本项目采用：A+B值评标法：只有在有效范围内的投标报价才可进入报价排名。本次报价标采用“A+B值”评审法(浮动系数平均值保存小数点后四位，第五位按“四舍五入法”舍去，其他计算取值均保存小数点后两位数，小数点后第三位数按“四舍五入法”舍去)。A值的拟定：采用随机抽取3个浮动系数的方法，取其平均值。用该平均值和招标人在招标文献中公布的投标报价上限相乘计算出A值。浮动系数的拟定：在评标委员会完毕资格审查文献的合格性审查、投标书的初步审查及合格性审查后，在报价标评审前，在监督单位、招标单位、投标单位在场的情况下，在0.90～1.0范围内，用1、2、3……11分别代表11个值并从中随机抽出3个数值（由投标单位代表按键），取它们的算术平均值求得浮动系数平均值。B值的拟定：当投标人的有效报价Bn大于5（含5）时，去掉一个最高和最低值，取其余各有效报价的算术平均值求得平均标价B；如有效投标报价Bn局限性5个的，则取所有有效报价的算术平均值求得平均标价B值。然后以A、B的平均值作为评标基准价C值。C=(A+B)/2本工程只推荐一名中标候选人，取投标报价低于且最接近评标基准值的投标人为中标候选人，若出现中标候选人报价相同则摇珠拟定一名中标候选人。若中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行协议，招标人依法组织重新招标。23承包方式固定总价承包：投标报价文献包含投标总价及综合单价时，投标总价为协议总价。协议总价在招标文献及施工协议约定的风险范围之内不可调整。24工程款支付方式预付款：在签订本协议后30天内，支付协议价的10%预付款；月进度款：支付经监理人签认的、当月实际完毕的工程量折算成工程款的80%，余下的20%作为保存金；月进度款先从预付款中抵扣，付款时间为监理人向发包人出具月进度付款证明后30天内；竣工付款：工程竣工并移交给发包人接受、并且工程结算通过审计后30天内支付，支付金额按以下公式计算：支付金额=协议价×95%—已付款；保修金：余下未付部分作为工程保修保存金结算款（整个工程保修期满后30天内，发包人向承包人结清所有款项）。中标结果公示中标结果在南海建设工程交易网上公示三个工作日262.6.4签订协议中标人应在招标人发出中标告知书后30个日历天内，委派其法定代表人（须携带法定代表人证明书、单位公章及本人身份证）到南海区建设工程交易中心与招标人代表签订协议。中标单位法定代表人未到区建设工程交易中心签订协议的，视为无合法理由放弃中标，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，将其列入我区投标公司不诚信名单。272.7履约保证金保证金方式：银行转账招标单位开户行及帐号：，开户名称：佛山市南海区狮山镇水利工程建设指挥部开户银行：中国农业银行佛山南海狮城支行账户：44-384保证数额：承包商提供的履约保证金额为中标价的8%；履约保证金提交时限：投标人在收到中标告知书后10个日历天内（签订施工协议前，如中标人不缴纳履约保证金，招标人可拒签协议）；履约保证金的有效期：至本工程单位工程竣工结算后28日内282.8工期规定计划2023年8月20日开工，2023年11月19日竣工，施工总工期：90日历天（实际开工日期以业主告知为准）。292.8承包人的工期误期补偿费（1）因承包人因素导致工程逾期竣工验收交付使用的，每延迟一日须向发包人支付误期补偿费人民币贰千元。（2）其它规定：施工资料提交规定：承包人自提交工程竣工申请起30天内必须提交工程所有施工资料，否则超期天天人民币壹千元，费用在施工协议款中扣除。302.9工程的设计变更详见投标须知2.9款312.10允许调整合同价的情况详见投标须知2.10款322.11相关说明及规定详见投标须知2.11款332.12承包方的管理人员规定如投标申请人中标，其项目负责人的水利专业注册建造师执业资格证书原件须寄存在招标人处，用于相关报建手续。在递交投标文献之时起，项目负责人不得在其他在建项目中担任项目负责人，否则招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。施工期间承包方的管理人员（涉及项目负责人、技术负责人、施工员、安全员等相关的人员）必须驻守工地，发包人将不定期进行抽查，并按南水【2023】399号文《关于印发<佛山市南海区水利工程招标中标后监督管理办法（试行）>的告知》执行。342.13施工组织设计方案如投标申请人中标，应在收到中标告知书后10日内向招标人提交招标人认可的施工组织设计方案。35----招标代理联系方式单位名称：中国远东国际招标公司广东分公司联系电话：传真电话：联系人：奚先生2、投标须知投标须知2.1总则2.1.1招标范围重要内容有：见本须知前附表第4项（详见招标图纸及工程量发布清单表）。现请乐意承包该工程施工的公司按本招标文献的规定提交投标文献。工程概况及本次招标发包的工作范围详见《技术条款》。2.1.2质量标准见本须知前附表第6项。2.1.3资金来源资金来源为：见本须知前附表第8项。2.1.4投标人的资格申请人须具有：见本须知前附表第9项。投标人有下列情况的，不得参与投标：（1）因工程质量、安全事故受到行政处罚，期限未满的；（2）因工程中标后弃标而受到行政处罚，期限未满的；（3）最近三年内有骗取中标和严重违约问题的；（4）处在被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态的。投标申请人必须提供以下资格审查资料的原件及复印件进行审查，原件在核对后退回，复印件装订在资格审查材料内。需提供验证的原件：见本须知前附表第10项。投标申请人应对申报资料的真实性负责，如内容失实，将导致资格审查不通过或取消中标资格并承担由此发生的一切责任，招标单位有对申报资料进行核算和澄清的权力。投标人的资格审查本工程采用资格后审，通过对符合性的审查，拟定通过的投标人。投标人必须按照第2.3.1款第3卷“资格审查资料”的内容、第5.3款“资格审查材料”的格式、第2.3.7和第2.4款的规定提交资料。否则，将也许导致投标文献被拒绝。.1资格审查强制性标准见前附表第11项规定：投标人如不满足强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不通过。资格审查资料由评委根据上述标准进行评审，给予“通过”、“不通过”评估。记录各位评审专家的意见，得票过半数的意见为最终评审结果（即超过半数的意见）。.2通过资格审查的投标人才干参与本工程招标的下一环节的评审。在签订协议前，发包人有权规定投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。不允许一个投标人对同一项目提交或参与两份或两份以上不同的投标文献。不接受由两个或两个以上投标单位组成的联合体进行投标。任一投标人不得以任何方式参与其他投标人对同一项目的投标。投标人必须对整个工程投标，只对某一部分工程投标者将不予考虑。0本工程主体不得分包，专业性较强的专项工程允许按《水利工程建设项目施工分包管理暂行规定》分包。1如投标人是通过挂靠其他有资质的单位名义参与投标的，一经发现，招标人将有权取消其投标资格；并没收其已交的投标保证金；如已递交投标书的，则其标书无效。2.1.5项目负责人的变更未经招标人批准，投标人在投标文献中标明的拟任用的项目负责人在中标后不得更改,且必须派驻施工现场，否则勒令无条件退场，并按违约处罚且没收其履约保证金。为外单位调入的，须提供人事劳动部门出具的证明文献。投标人在投标文献中标明的拟任用的项目负责人在中标后因下列因素需要更换的，中标的投标人需提供相应的证明文献：（1）工作调动的提供人事劳动部门出具的证明文献；（2）病重的提供县级以上医院出具的证明文献；（3）身亡或受到刑事处罚的提供公安机关出具的证明文献。2.1.6投标费用投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。不管投标人是否中标，投标人应承担其编制及递交投标文献全过程中发生的一切费用，招标单位不承担上述任何费用。投标单位购买招标文献费用（含招标图纸）一律不予退还。2.1.7保密招投标双方应分别为对方在投标文献和招标文献中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此导致的后果承担责任。凡获得招标文献者，无论投标与否，均应对招标文献内容进行保密。2.2招标文献2.2.1招标文献的组成招标文献涉及如下所列文献和按第2.2.3条规定发出的补充告知。1.投标须知前附表2．投标须知3．协议条款4．协议书(格式)5.投标文献有关格式6.工程量清单7.投标辅助资料8．技术条款9．评标细则10．招标图纸2.2.2招标文献的答疑2.2.2.l投标人应仔细阅读和检查招标文献的所有内容，若有疑问应通过书面传真的方式发送至招标代理单位，投标人传递的书面投标疑问应列明招标项目名称和招标项目编号，但不得署名，否则其投标疑问招标人将不予答复。投标人就招标文献提出疑问的有效时间见本须知前附表第13项。招标人就投标疑问的答复方式及时间见本须知前附表第13项。2.2.3招标文献的修改招标人可发书面补充告知修改招标文献内容。招标人补充告知发出时间和方式见本须知前附表第13项。上述答疑及补充告知，作为招标文献的组成部分，对投标人起同等的约束作用。2.3投标文献的编制2.3.l投标文献的组成投标人应按招标文献规定的内容和格式编制投标文献并按本投标须知第2.4.1款的规定进行密封。投标文献的组成如下：第1卷投标书1.技术部分（1）施工组织设计（涉及施工方案、施工总平面布置图）（2）施工难点与对策分析（3）施工总进度表及安全文明生产保证措施（4）机械设备、劳动力和材料投入计划（5）质量保证措施（6）汛期施工保证措施2.商务部分（1）投标报价书（2）工程量发布清单（3）投标报价编制说明（4）投标辅助资料中的7.l部分（5）按本投标须知规定编写和提交的属于商务标的其他资料第2卷资格审查资料（1）投标承诺书（2）资格审查强制性标准（基本资格规定）（3）类似工程经验（汇总表）（4）类似工程经验（5）资格审查强制性标准（人员规定）(6)法定代表人身份证明书（7）授权委托书2.3.2投标报价2.3.2.l本招标工程发布的发包参考价按现行定额，现行的取费标准及有关造价文献进行编制。协议价的采用方式：本招标工程采用的方式见本须知前附表第23项，投标单位应充足考虑施工期间各类可调材的市场价格变化和也许的国家政策性调整，拟定风险系数计入总标价，此后不得调整。投标报价采用货币为人民币，报价应采用固定报价的方式，即涉及投标人中标后，在承诺工期内为完毕协议规定的工作和提供的服务需支付的一切税收、保险等费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。投标人应按第5、7章中规定的内容和格式提交投标辅助资料，中标人提交的上述资料中的任何部分经招标人确认后将列入协议文献。本工程的市场发包参考价及投标报价有效范围详见本须知前附表第14项。2.3.3投标文献有效期2.3.3.l投标文献自本须知前附表第20项规定的投标截止时间起生效，其有效期见本须知前附表第15项。在此期间，投标人不得规定撤回或修改其投标文献。招标人认为有必要时可用书面形式规定投标人延长投标文献的有效期，时间见本须知前附表第15项。若投标人拒绝招标人的规定，可在原定有效期期满后收回投标保证金；若接受招标人的延期规定，则投标文献继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第2.3.4的规定仍合用。2.3.4投标保证金投标人必须在投标时，以本须知前附表第16项规定的形式提交投标保证金，金额及截止时间见本须知前附表第16项。投标保证金作为其投标的一部分，凡未按规定随附有效投标保证金的投标书，将被视为非响应性投标而予以拒绝。投标保证金币种应与投标报价币种相同，均为人民币。若因投标人不按规定交纳投标保证金而导致投标无效或不能参与投标，其后果由投标人自负。投标保证金须知1）本工程招标号为，工程名称简称为松岗沙水桃花地除涝，投标担保金额为2.28万元（以万元为单位，精确到小数点后两位），缴纳时间一般为开标前五个工作天。投标人应在2023年8月17日至2023年8月23日16时内，将上述投标担保金额由投标人的基本开户账户采用实时大额支付系统或行内电子汇划的转账方式一次性二、投标担保由佛山市南海区建设工程交易中心开设统一账户，实行专账管理。投标人必须在招标文献规定的时间内按规定将投标担保一次性汇入以下账户之一：△开户名称：佛山市南海区建设工程交易中心开户银行：中国建设银行股份有限公司佛山市分行桂城支行帐号：△开户名称：佛山市南海区建设工程交易中心开户银行：中信银行股份有限公司佛山南海支行帐号：74472105△开户名称：佛山市南海区建设工程交易中心开户银行：广发银行股份有限公司佛山南海桂园支行帐号：1100025提醒：1、投标人可选择以上任一账户一次性转入投标担保，但不得将同一笔担保金分开转入不同账户。2、投标人在填写银行汇款凭证时，必须注明以下信息：招标号：工程名称简称：松岗沙水桃花地除涝3、投标人在汇款时必须规定银行工作人员在用途（或摘要或附言）栏输入以下信息：招标号：工程名称简称：松岗沙水桃花地除涝4、投标人的投标担保必须从投标人的基本存款账户缴纳。三、若因投标人交纳投标担保未按以上规定而导致投标无效或不能参与投标，其后果由投标人自负。四、投标担保交纳汇款凭证是投标条件之一，交纳的投标担保准时到账方可具有投标资格，投标人在递交投标文献时须出示银行汇款凭证原件，开标会议前招标人核对佛山市南海区建设工程交易中心与各银行提供的投标担保达账清单，经核算未达账的退回其投标文献。五、投标人在开标会议结束后凭银行汇款凭证原件到佛山市南海区建设工程交易中心开具财政专用的《广东省行政事业单位往来结算票据》。六、投标担保的退回（一）、选择汇入中国建设银行投标担保专账账户的投标担保的退回办法：1、未中标的投标人的投标担保，佛山市南海区建设工程交易中心将于定标后通过中国建设银行电子银行电子汇兑方式直接将投标人的保证金（不计利息）划转回其原汇款账户内，各投标人请自行查收。退保证金的具体时间将于南海建设工程交易中心网上公告（网址:.com）。2、流标工程的投标人的投标担保，约于该工程拟定流标后通过中国建设银行电子银行电子汇兑方式直接将投标人的保证金（原额）（不计利息）划转回其原汇款账户内，各投标人请自行查收。参与流标工程二次招标的投标人，需按二次招标的招标文献规定重新划汇投标担保。3、中标人与招标人签订协议，将协议送佛山市南海区招标投标管理办公室备案。中标人凭佛山市南海区招标投标管理办公室出具的《建设工程协议收件回执》到南海区建设工程交易中心办理投标保证金退回手续（不计利息）。南海区建设工程交易中心通过中国建设银行电子银行电子汇兑方式直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内，投标人请自行查收。（二）、选择汇入中信银行和广发银行投标担保专账账户的投标担保的退回办法：1、未中标的投标人在发布本工程的定标后，凭《广东省行政事业单位往来结算票据》原件到佛山市南海区建设工程交易中心办理保证金退回手续（不计利息）,退保证金的具体时间将于南海建设工程交易中心网上公告（网址:.com）。2、流标工程的投标人的投标担保，约于该工程拟定流标后凭《广东省行政事业单位往来结算票据》原件到佛山市南海区建设工程交易中心办理保证金退回手续（不计利息）,退保证金的具体时间将于南海建设工程交易中心网上公告（网址:.com）。参与流标工程二次招标的投标人，需按二次招标的招标文献规定重新划汇投标担保。3、中标人与招标人签订协议，将协议送佛山市南海区招标投标管理办公室备案。中标人凭佛山市南海区招标投标管理办公室出具的《建设工程协议收件回执》和《广东省行政事业单位往来结算票据》原件到南海区建设工程交易中心办理投标保证金退回手续（不计利息）。4、若遗失《广东省行政事业单位往来结算票据》原件的，应在《珠江时报》或《佛山日报》刊登遗失公告，待公告期满（15天）后，凭遗失公告和投标人授权书到佛山市南海区建设工程交易中心办理退保证金手续（不计利息）。若发生以下任何一种情况，招标人可以没收投标担保金。（1）投标人在第2.3.3条规定的投标文献有效期内撤回其投标文献的；（2）在投标文献中未提供真实有效的证明材料的；（3）招标人检查投标人报价有算术错误，投标人不接受修正后的金额或拒绝书面确认；（4）中标候选人或中标人放弃中标的；（5）中标人在收到中标告知书后未能在规定期限内签订协议，或拒绝签订协议的；（6）中标人未能按招标文献的有关规定提交履保证金；（7）中标人以别人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；2.3.5本招标工程投标人无须提交替代方案。2.3.6发布会和现场察勘招标人不组织踏勘现场活动，投标人认为有必要的，可自行对工程现场及周边环境进行踏勘。勘察现场的费用由投标人自行承担。投标人的任何人员在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。招标人不组织投标预备会（答疑会），投标人若存在投标疑问，应当按照招标文献中指定的地址和形式，在规定的时间内通过书面形式传递给招标人。投标人传递的书面投标疑问应列明招标项目名称和招标项目编号，但不得署名，否则其投标疑问招标人将不予答复。招标人将按2.2.2规定的形式答疑，属于修改招标文献的内容将按第2.2.3条的规定，以补充告知的形式公布。2.3.7投标文献的份数、出版装订和签署规定投标人应按第2.3.1条第1卷“投标文献”规定的内容和5.1“投标文献”规定的的格式依目录顺序编制投标书；按2.3.1条第2卷“资格审查资料”的内容和5.2“资格审查资料”的格式依目录顺序编制资格审查资料。投标文献及资格审查资料须各一式四份（上述文献的电子版文献只需一份，要在刻录光盘可标记处标明投标工程和投标人名称），其中一份为正本，三份为副本；封面按招标人的样式规定制作；封面上的左上角应分别标明“正本”和“副本”字样，正本与副本不一致时以正本为准。所有投标文献均不得采用活页装订，纸张采用A4规格，并标注页码；投标书内容按目录顺序装订；投标书内页码位置为右上角。投标文献应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清楚，语意要明确，并按招标文献的规定加盖单位公章并由法定代表人（或其委托代理人）署名；标书的每一页均应加盖投标人公章并由法定代表人（或其委托代理人）署名。投标文献应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，均应由法定代表人（或其委托代理人）在修改处盖章或署名确认。投标文献封面可自行装裱，但封面样式及内容目录顺序仍须按款的规定制作）；封面的内容及排版应按第5章有关格式规定的规定打印。附图可采用大于A4的纸张，但需折叠成A4纸大小。2.4投标文献的提交2.4.l投标文献的密封和标记2.4.1.l投标单位的投标书单独密封。资格审查资料不密封。投标书的正、副本须用一个封套密封，投标密封袋所有封口处皆应有投标单位法定代表人或其委托代理人的署名并加盖投标单位公章。在封套面必须及仅限写明：见本须知前附表第19项。假如投标书没有按本投标须知第款规定装订和加写标记及密封，招标人将拒收并告知投标人；招标人将不承担因投标人因素导致投标文献错放或提前开封的责任，提前开封的投标文献将予以拒绝，并退还给投标人。2.4.2投标文献的提交投标人应按本须知前附表第20项所规定的地点，于截止时间前提交投标文献。招标人委托招标代理机构工作人员负责接受投标文献，并向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证。投标人递交投标文献的同时，必须出示南海区建设工程交易中心确认已购买本工程招标文献的缴款凭证。2.4.3投标截止时间、地点投标人应按本须知前附表第20条规定的时间递交投标文献，逾期不予受理。投标文献递交地点：见本须知前附表第20项。2.4.4迟到的投标文献在本须知前附表第20条规定的投标截止时间以后送达的投标文献，招标人将拒收。2.4.5投标文献的修改与撤回投标人在提交投标文献以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文献，并以书面形式告知招标人。补充、修改的内容为投标文献的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文献。投标人对投标文献的补充、修改，应按本须知第2.4.1和2.4.3条有关规定密封、标记和提交，并在投标文献密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。2.5开标和评标2.5.1开标时间地点招标人按本须知前附表第20和21项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参与，所有投标人代表（法定代表人或其委托代理人，下同)均应在开标前带齐本须知前附表第21项规定的资料原件递交招标单位核查，并在招标人指定的登记表上署名报到，迟到者作自动弃权解决。按规定提交合格的撤回告知的投标文献不予开封，并退回给投标人。2.5.2开标程序：开标由招标人及其委托的招标代理机构主持；由相关监督部门负责监督。投标人应委派法定代表人或其委托代理人准时出席开标会，且须在指定的签到表签到，并提供二代身份证原件通过验证核查，如不能通过验证的，业主有权拒收投标文献。投标人递交“资格审查资料”、“投标书”、电子文献以及供核查的资格审查规定的原件；同时递交投标保证金的凭证原件；由招标人及其委托的招标代理机构对投标人资格审查资料原件的数量及“资格审查资料”的正副本数量和装订进行核对，并同时进行开标。资格审查资料原件在资格审查结果出来后退还给投标人。开标时，由招标人或其委托的招标代理机构或投标人代表，检查“投标书”的外观标记及密封情况，外观标记及密封完好的潜在投标人才干进入下一阶段的程序。由招标人或其委托的招标代理机构当众拆封“投标书”，宣读投标人名称以及招标文献中其它需要宣布的内容，并对投标文献的正副本数量等进行核查。若招标人宣读的结果与投标书不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督当场核查确认之后，可重新宣读其投标书。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已默认招标人宣读的结果。随后由招标人或其委托的招标代理机构将启动后的投标文献以及资格审查文献送达评标室，交由评委进行审查；审查的同时核对相关的证照原件；资格审查不通过的投标单位的投标文献不再参与下一阶段的评审。注：在对投标人代表验证身份证后的整个开标的过程中，如投标人在约定期间未到达开标室现场参与开标或摇珠的，则视为其默认各阶段的开标结果。本次报价部分采用的评审办法见本须知前附表第22项。具体内容详见《评标细则》。在评审过程中，投标人未通过投标书符合性审查或技术部分合格性审查或商务部分合性审查的或因其他情况废标的，其投标报价剔除，不参与评标基准值的计算。评标结果将在南海区建设工程交易中心网站公示。在开标时投标文献如出现下列情形之一，招标人可以拒绝或作为无效投标文献解决：(1)投标文献未按照2.3.7、2.4.1规定予以出版、装订、密封和标记，正、副本份数不满足规定，内容不全或关键笔迹模糊、无法辨认的；(2)投标人代表未准时送达投标文献，未递交和.款规定的相关证件的；(3)投标单位的法定代表人或其委托代理人未参与开标会议的；(4)未按规定交纳投标保证金的；(5)超过招标文献规定，违反国家有关规定的；(6)投标人在投标中被发现弄虚作假，搞串通，排挤竞争对手参与公平竞争的。0招标人对开标过程进行记录，并存档备查。2.5.3评标和决标招标代理将符合规定的资审资料送达评标室，交由评委进行审查，只有资审资料审查合格的投标人才可进入评标阶段。招标人将资格审查合格的“投标书”、开标记录送评标委员会进行评审；开标评审前，招标人宣布资格审查结果，资格审查不合格的投标人不能进入开标评审程序，评标采用保密方式进行。评标和决标过程保密开标后至招标人公布评标结果之前，有关投标文献的检查、澄清、评选和决标等信息对投标人及其别人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者也许导致被取消中标资格。招投标双方应分别为对方在投标文献和招标文献中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此导致的后果承担责任。投标书的评审1、对投标书进行初步审查。只有通过初步审查的投标书，方可进入技术部分合格性评审。2、对投标书技术部分进行合格性审查；只有技术部分评审合格的投标人，才可以进入商务部分报价的评审。3、对商务报价部分进行评审，拟定中标候选人。4、细微偏差是指投标文献在实质上响应招标文献规定，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些漏掉或者不完整不会对其他投标人导致不公平的结果。细微偏差不影响投标文献的有效性。具体评标方法详见经有关部门批准的招标人制定的本工程的《评标细则》。2.5.4投标文献的澄清为了有助于对投标文献的检查和评审，评标委员会可以规定投标人对其投标文献中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会的澄清规定和投标人的答复均应采用书面形式。除了按第2.5.5条规定改正算术错误外，投标人不得修改投标报价或投标文献中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文献的组成部分。开标评标会议期间，评标委员会假如认为有必要，规定投标人对投标文献含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其委托代理人人应在30分钟内到达开标室，否则，也许会导致评标委员会对投标人作出不利的鉴定。2.5.5算术错误的改正对实质上响应招标文献规定的投标文献，招标人将检查其报价是否有算术错误。改正错误的原则为：a、假如用数字表达的数额与用文字表达的数额不一致时，以文字数额为准；b、工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，以单价为准，改正合价。如经招标人与投标人共同核对后认为单价有明显小数点错位时，则以合价为准，改正单价。c、若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。招标人将按上述第款规定的原则，规定投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价汇总表需经招标人和投标人共同确认。在投标人书面批准的情况下，调整后的金额对投标人起约束作用。假如投标人不接受修正后的金额或拒绝书面确认，则其投标将被拒绝，并且不退还其投标保证金。2.5.6招标人有权接受或拒绝投标人在投标文献中提出的偏离、保存条款。招标人不接受投标人在开标后提出的优惠。2.5.7评标中不考虑《协议条款》中有关价格调整规定对协议价格的影响。2.6决标、重新招标、中标告知和签订协议2.6.1决标招标人在按第条规定对各投标人的投标文献进行综合评选后，拟定中标候选人。2.6.2重新招标和招标中止经评审认为所有投标人的投标文献存在报价明显不合理或均不满足响应性规定期，招标人可以否决所有投标，并将依法重新组织招标重新招标。进行的招标项目若发生下列情形之一的，招标人应当修正招标方案，报原项目审批部门核准后，重新组织招标：（1）经评议有效的投标人少于三人；（2）经查实，招标投标过程中有不公正行为，影响招标结果，经项目审批部门会同区建设工程招标投标管理办公室裁定招标投标结果无效。连续两次招标失败的项目，可按程序重新申报，经审查批准调整招标方式或者不再进行招标。2.6.3中标告知中标候选人在佛山市南海区建设工程交易中心网站公示三个工作日后，须按有关规定向佛山市南海区建设工程交易中心缴纳交易服务费，招标人才向中标人发出中标告知书。假如中标人没有按照上述规定执行，招标人将有充足理由取消原中标决定。在此情况下招标人可重新组织招标。中标告知书为协议的组成部分。若中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行协议，招标人可以拟定重新组织招标。在递交投标文献之时起，项目负责人不得在其他在建项目中担任项目负责人，否则招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。2.6.4签订协议投标人中标后项目管理班子、机械设备必须按投标书中所承诺的及时到位，严格执行经业主批准的设计方案、监理大纲、施工方案，保证工程进度和质量。中标公司在协议履行过程中违反承诺的，按违约解决。中标单位必须在中标告知书发出30天内，委派其法定代表人（须携带法定代表人证明书、单位公章及本人身份证）到南海区建设工程交易中心与招标人代表签订协议。中标单位法定代表人未到区建设工程交易中心签订协议的，视为无合法理由放弃中标，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，将其列入我区投标公司不诚信名单。整改和解除协议(1)承包人须按发包人或监理人的开工告知的规定及时进场组织施工，投入施工所需的机械设备和材料、向招标项目派驻在投标文献中标明的拟任用的重要投入管理人员（未经发包人批准，不得更改），并根据工程的实际需要增派相关人员及设备，如有违反，批准接受违约处罚并被没收履约保证金；(2)如承包人未准时开工，及时进场组织施工和按招标人批准的进度计划开展施工准备，导致工期延误的，且未能及时在发包人和监理人发出书面警告限定的时间内进行整改的，发包人和监理人可暂停签发一切付款，责令其暂停工程施工，由此增长的费用和工期延误责任由承包人承担；监理人发出停工整改告知后，承包人继续无视监理人指示，仍不采用整改措施的，发包人可告知承包人解除协议。并在发出告知后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人的设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包商施工，但发包人的这一行动不免去承包人按协议规定应负的责任。若因承包人违约解除协议，承包人须归还发包人超付部分款项，按协议规定支付逾期竣工违约金和其他应得的金额，并补偿发包人损失的金额。2.7履约保证金2.7.1中标人收到中标告知书后10个日历天内（签订施工协议前，如中标人不缴纳履约保证金，招标人可拒签协议），履约保证金存入到招标人指定账户（以到账为准），作为承包人违约使发包单位蒙受损失时支付的补偿金，履约保证金的有效期至本工程单位工程验收结算后28日内。履约保证金的递交方式、数额、递交时限、有效期见本须知前附表第27项规定；2.7.2若中标人未能准时提交履约保证金，将视为放弃该协议，招标人有权取消其中标资格，并追究因此导致的一切后果。2.732.8工期规定2.8.1本工程工期规定：见本须知前附表第28项。2.8.3承包人的工期误期补偿：见本须知前附表第29项。2.9工程设计变更2.9.1所有工程变更都必须按南府[2023]292号“关于印发《佛山市南海区建设工程变更管理办法》的告知”中的工程变更管理办法进行变更。2.9.2施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前5天以书面形式向承包人发出变更告知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更告知及有关规定，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减协议中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致协议价款的增减及导致的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。2.9.3施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。2.9.4承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师批准。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并补偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师批准采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。2.10允许调整协议价的情况2.10.1本工程价款的结算和支付均以人民币为单位。本工程协议价款由发包人、承包人依据中标告知书中的中标价格在协议书内约定。2.10.2本工程在招标过程中采用固定报价的方式，施工单位必须按中标价进行总价承包，施工期间如发生各类可调材的市场价格变化和也许的国家政策性调整时，均不得调整。工期超过12个月的结算时对水泥、钢材、商品砼等重要材料应按施工期间信息发布价补退超过±10%以外部分协议基如期材料的差价。2.10.3在进行工程竣工结算时，当发生下列情况时，可以调整协议总价：工程施工过程中，如发生设计变更或发包人允许调整变更等而发生的工程项目的工程量增减，承包人已积极配合完毕工作。因工程设计变更而发生的工程项目费用。成功的索赔引起的费用的增减。因发包人提出赶工规定而引起的费用的增长。协议规定的奖罚金情况的发生。施工期间，因发包人和设计单位因素导致的增长变更工程，承包人必须无条件施工。并按协议及结算系数施工结算。不得拒绝，否则视为违约。2.10.4发生施工变更时，由设计单位出具变更告知书，经业主批准后，承包单位提出申请及工程预算。但最终的变更金额以竣工结算时中介审定价为准。2.10.5本工程竣工后，结算由财政部门委托中介机构审核，并由财政部门复核为准，方可作为结算的依据。2.11相关说明及规定2.11.1发包人只负责提供施工图纸中工程开挖线内的土地使用；承包人布置的施工项目部、工棚及料场等场地自行决定，费用自理。2.11.2开挖要以不影响安全为前提。若发包人或监理人认为存在安全隐患，施工单位应无条件按有关规定做好支护等工作。投标人的报价，应将该部分内容考虑在内，发包人不予另行支付。2.11.3投标人根据施工现场实际情况拟定土料场、土料运距及运送方式，不管投标人采用哪个土料场，土料情况须符合本协议规定且不得向发包人提出工程造价的增长；投标人应对场地进行考察，考虑日后场地的施工安排，将材料堆放场地费用及材料搬运费用也包含在投标报价中，不得向发包人提出工程造价的增长；施工中的弃土及临时堆放地点没有指定，由施工单位在遵照本地相关规定的情况下自行合法选定堆放场地，但严禁在路基范围内堆放，若堆放的废料及污泥会导致污染的，必须经业主备案批准后，方可堆放，上述费用也应包含在投标报价中。2.11.4承包人必须注意施工安全，按国家有关规定做好安全文明施工工作，并承担有关安全施工的所有责任。如因施工现场的安全防范措施不妥或工作有疏忽而导致承包人雇请的人员发生工伤或其别人身损害，或导致其别人员的人身或财产损害的，一切责任由承包人负责。承包人在施工中必须按相关规定和标准设立安全标志、标牌、宣传栏、效果图，否则由发包人指定制作，发生的费用在其工程款中扣除。2.11.5承包人应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采用措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内；施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。建筑工地运送车辆的车厢应保证牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，如有违反则严格按每平方米500元处罚，并必须负责立即清理干净。工地出入口五米2.11.6承包人应当严格依照《中华人民共和国消防条例》规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设立符合消防规定的消防设施，并保持完好的备用状态。2.11.7投标人可自行到工地踏勘以充足了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。2.11.8承包人应严格按设计图纸中标定的坐标点放线（涉及道路中线放线），该部分费用在投标报价中考虑。2.11.9承包人对施工沿线的村委会、公司、商铺等施工场内各种管线的相关单位负责自行协调工作，所产生的一切费用由承包人承担。2.11.10承包人必须服从建设单位的指挥，按照各级水利三防部门安排和规定进行防御工作。防汛排涝期间，施工单位必须保证施工场地内的防汛通道畅通无阻、防汛排涝设施能正常运转。如因承包人的因素，影响防汛排涝工作的，须承担相关责任。因此所导致的损失所有由承包人承担。施工单位在防汛排涝期间为组织安全度汛所需的一切费用在本工程施工报价时，应考虑在投标报价总价内，发包人不予此外支付。2.11.11中标的施工单位在施工中使用的材料及构件应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合规定的检测检查，按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测验单位出具合格的检查报告及其他合格证明材料，并经发包人及监理单位验收确认合，方可使用。2.11.12施工过程中不得随意占用施工范围外现有各级道路，若对现有道路、设施有损坏，承包人须及时修复，并承担费用；填筑外江围堰、内涌围堰所需临时道路由承包人负责，所需费用应考虑在投标报价总价内。承包人应自觉解决好有关投诉，否则应承担相应的一切也许后果。2.11.13对承包方的其它规定:（1）施工期间的水、电费用由承包人负责自行解决（涉及到供电部门的报电、到供水部门的报水、拉线、拉管、表前、表后、变压器的租用安装等）。发包人不提供水源和电源，不予此外支付费用，但可帮助协调施工中涉及的各个单位和部门；（2）施工场地内的地下各种管线设施，承包单位须自行探测调查，保证原有地下管线设施的安全，若有损坏，承包单位须承担所有责任；（3）承包单位须无条件办理各种报建等其它各种手续；（4）承包单位应考虑在夜间施工也许不能得到有关部门批准的因素；（5）施工期间必须保证不影响周边居民正常生活；(6)施工中也许会发生与其它施工单位进行交叉或配合施工，但任何一方的施工单位都不允许向另一方的施工单位收取任何费用；(7)本工程范围内的杂草、杂树及树木迁移由承包人负责，费用在本工程施工报价时，应考虑在投标报价总价内，发包人不予此外支付；对有价值的树木，其产权属原产权人所有，必须归还原产权人；（8）本工程混凝土采用商品混凝土（普通预拌混凝土）。2.11.14施工期间基坑排水费用应包含在报价中，具体费用由承包方负责。2.12承包方的管理人员规定2.12.1如投标申请人中标，其项目负责人的水利专业注册建造师执业资格证书原件须寄存在招标人处，用于办理相关报建手续，规定见本须知前附表33项。2.12.2在递交投标文献之时起，项目负责人不得在其他在建项目中担任项目负责人，否则招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。2.12.3施工期间承包方的管理人员必须驻守工地，规定见本须知前附表33项。2.13施工组织设计如投标申请人中标，应在收到中标告知书后10日内向招标人提交招标人认可的施工组织设计方案。3.协议条款狮山镇松岗沙水桃花地除涝工程施工承包协议协议编号：发包人：佛山市南海区狮山镇水利工程建设指挥部承包人：2023年月施工承包协议（发包人名称）佛山市南海区狮山镇水利工程建设指挥部（以下称发包人），将位于（工程地点）（工程名称）交给（承包人名称）（以下称承包人）承包修建，并于2023年月日签订了本协议，协议金额为人民币（大写）元。双方达成以下协议条款，双方保证按本协议的条款承担各自的责任。一、承包人承包的工程项目和工作内容：1、承包人认为必要的工地再平整；临时交通运送道路的再修缮；增大施工用水和用电的供应量；其他临时施工措施。2、发包人交付的施工图所涉及的所有工程内容的材料和施工安装。3、机电设备的购买、运送、安装、调试。机电设备应是合乎国家和行业标准的产品，进场时应征得发包人及监理工程师的批准。4、竣工后，清除由承包人设立的施工辅助物，清理施工场地；修缮或恢复因施工损坏的道路和场地。5、不属承包人负责的设备、材料：设备或材料名称规格型号数量1236、属承包人施工的工程项目：无。7、承包人要认真组织施工设计，在施工过程中，对施工场地附近的其它设施（涉及房屋、商铺、通信电缆、电力设施、公路桥涵等）导致损坏时，对其进行修复或补偿等由承包人自行解决。二、承包人的施工进度符合以下规定：1、防洪规定：年月日前，珠基高程米以下的土建工程（涉及复堤）所有完毕；防洪闸门所有处在正常关闭挡水位置。2、通水规定：年月日前通过水下验收，拆除挡水围堰。3、试运营规定：年月日前投入试运营。4、开工日期：2023年月日；竣工日期：2023年月日前。如因发包人的因素导致开工延迟，则允许竣工日期相应后延。5、承包人的工期延误：每延误壹天，承包人补偿给发包人人民币（大写））贰仟元。三、工程质量：1、达成协议文献的规定：“合格”或以上。若质量达不到规定，承包人应无条件重做，所需费用由其自行负责，工期不顺延。2、协议文献未提及的，则应符合与该工程有关的现行的法规、规范、规定的合格规定。四、承包人负责以下的工地管理责任：1、施工期间工地的治安保卫、施工安全和遵守有关环境保护的法律、法规。2、施工期间，承包方人员和承包人所雇用的所有人员（涉及分包人的人员）的工伤事故责任。3、施工期间限制与本工程无关的外来人员进入工地，承包人先行承担因与工程无关的外来人员进入工地所导致的一切后果责任。如发包人无过错，则发包人不承担上述任何责任。4、负责清理工程竣工后遗留的杂物，按国家相关规定运至合法场合进行解决；负责清运解决杂物的一切费用。五、工程保修：1、保修范围：由承包人购置和承包施工安装的协议工程竣工验收后将移交给发包人的工程和工程设备；2、保修责任：由承包人购置的设备的缺陷；由承包人施工因素导致的缺陷。以下保修责任除外：由发包人提供应承包人的、非承包人导致的设备自身缺陷；工程移交给发包人后，因非正常使用或操作错误而导致的缺陷；工程因超设计运营工况运营而导致的缺陷；3、保修期限：协议工程竣工验收后365天内；假如期间出现属承包人修复责任的缺陷，则缺陷部位的保修期限为修复合格后365天内。4、其它约定：保修所需费用所有由承包人承担。承包人应在收到维修告知后七天内派人修理。如承包人不在约定期限内派人修复，发包人可委托其别人员修理，修复费用从质量保修金内扣除。若质量保修金额局限性以支付修理费用的，修理费用可在未结算工程款内扣除。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人须保证基础工程和主体结构的质量。因承包人因素致使工程在合理使用内导致人身或财产损害的，承包人应承担所有法律责任。六、发包人于2023年月日前，划定施工现场的施工用地范围给承包人，并且完毕上述施工用地范围内的征地、迁移、补偿原用地者等手续。七、2023年月日前，发包人向承包人提供本工程采用的测量基准点、水准点、工程平面定位基准点和基准线及其有关资料。八、由发包人提供应承包人的符合本工程规定的设备、材料有：设备或材料名称规格型号数量交接时间交接地点12九、临时施工用水/寸管和临时施工用电/千瓦报装和表前管线费用由发包人负责，发包人做好本工程涉及的各个单位和部门的协调工作。十、发包人向承包人支付工程款：1、预付款：在签订本协议后30天内，支付协议价的10%预付款。2、月进度款：支付经监理人签认的、当月实际完毕的工程量折算成工程款的80%，余下的20%作为保存金；月进度款先从预付款中抵扣，付款时间为监理人向发包人出具月进度付款证明后30天内；3、竣工付款：工程竣工并移交给发包人接受、并且工程结算通过审计后30天内支付，支付金额按以下公式计算：支付金额=协议价×95%—已付款；余下未付部分作为工程保修保存金。4、最终结清：整个工程保修期满后30天内，发包人向承包人结清所有款项。十一、不可抗力1、工程移交给发包人接管前，因不可抗力和自然灾害涉及因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任导致的爆炸、火灾、以及超设计的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。2、不可抗力事件发生后，承包人应立即告知工程师，并在力所能及的条件下迅速采用措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采用措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件连续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。3、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用：（2）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（3）停工期间，承包人应上级主管部门及工程师规定留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（4）工程所需清理、修复费用，由双方协商承担；（5）延误的工期相应顺延。十二、工程项目变更1、发包人和承包人约定：本工程属水利计划的工程，未经南海水务局批准的变更，视为违约擅自变更，由实行者承担一切后果和责任。2、履行协议过程中，工程项目原则上不作变更，但由于引起结构安全、运营安全等因素而的确需增减工程项目，应由发包人提出变更申请，附上设计修改告知书和变更项目预算，经南海水务局审查批准后，方可进行变更调整。工程项目竣工验收并经监理部门签字确认后，才干进行结算,并按此调整协议价格。3、因工程项目变更，引起工程费减少，结算时在协议价中相应扣减。十三、结算价格与结算单价1、协议价格应是：本工程在招标过程中采用固定报价的方式，施工单位必须按中标价进行总价承包，施工期间如发生各类可调材的市场价格变化和也许的国家政策性调整时，均不得调整。工期超过12个月的结算时对水泥、钢材、商品砼等重要材料应按施工期间信息发布价补退超过±10%以外部分协议基如期材料的差价。2、工程项目变更时单价的拟定方式：（1）工程量清单中有合用于变更内容的项目时，应采用该项目的单价；（2）工程量清单中没有合用于变更内容的项目时，则在合理的范围内，参考类似项目的单价作为计价的基础，甲乙双方协商议定变更后的单价；（3）工程量清单中无类似项目的单价可供参考，则应根据实际情况，经甲乙双方协商拟定新的项目合理单价；（4）变更工程项目单价的拟定：按有关水利工程概（预）算定额拟定，并须按中标价与业主标底价之间的下浮率下浮。十四、工程的监理和质量监督按与本工程有关的现行的法律、法规、规章、办法执行，并按上述法规划定发包人和承包人的责任。承包人批准接受监理人的监督和指导开展工程建设。本工程的监理单位为：佛山市南力工程监理有限公司十五、验收1、本工程验收单位涉及：甲方、乙方、佛山市南海区水务局、南海区水利水电工程质量监督站、设计单位、监理单位、运营管理单位、运营养护单位等。2、双方商定的、并经设计单位批准的验收项目、验收方式和合格标准：①符合设计规定；②符合《水利水电工程施工质量检查与评估规程》（SL176-2023）；③符合《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2023）；④相关法规、规章、规定合格或以上标准。3、上述第1点发生的检测费用由承包人支付。4、在施工过程中对隐蔽工程的验收：所有隐蔽工程在隐蔽前，承包人必须进行自检，完全自检后告知发包人、工程监理睬同验收签证，才干隐蔽和进行下一工序的作业。如未经发包人和工程质量监理验收签证而承包人擅自隐蔽的工程，发包人和工程监理有权规定开挖验，一切费用由承包人自行负责，如检查不合格，则承包人必须按照规定返工。5、协议文献未提及的，则按与本工程有关的、现行的法律、法规、规章、办法，办理验罢手续。6、若工程质量达不到协议约定的标准，则甲方有权拒绝付款，并规定乙方对该工程进行返工或修复，由此导致甲方损失的，乙方还应承担补偿责任。十六、发包人和承包人因本协议发生争议时，按以下方式解决：1、双方协商拟定由第三方进行调解。2、任何一方，向工程所在地的人民法院起诉。3、发生争议后，除出现以下情况，双方均应继续履行协议，保持施工连续，保护好已竣工程，工期不予顺延，否则另一方有权追究因相对方停止履行协议而扩大的损失：a)协议确已无法履行；b)双方协议停止施工；c)调解规定停止施工，且为双方所接受；d)法院或上级主管部门规定停止施工。十七、本协议的组成文献及解释顺序：1、施工承包协议；2、双方签认的补充协议；3、中标告知书；4、承包人的投标书；5、工程施工设计图纸；6、《水利水电工程土建工程施工协议条件GF-2023-0208》（2023版）的通用协议条款、水利水电工程施工协议技术条款。7、双方确认进入协议的其他文献:本工程招标文献、本工程项目实行计划及资金承诺书。十八、双方确认的其他事项：1、承包人向发包单位交付中标价8%的履约保证金，作为承包人违约使发包单位蒙受损失时支付的补偿金。履约保证金的有效期至本工程单位工程竣工结算后28日内。2、本工程有政府财政投资，业主将根据财政拨款的到位时间支付工程进度款。该款为支付工程进度的第一解释条款。3、工程设计变更1）施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前5天以书面形式向承包人发出变更告知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更告知及有关规定，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减协议中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致协议价款的增减及导致的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。2）施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须