建工合同争议管辖_第1页
建工合同争议管辖_第2页
建工合同争议管辖_第3页
建工合同争议管辖_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建工合同争议管辖合同编号:__________第一条合同标的1.1本合同的标的为甲方委托乙方施工的工程项目,具体内容详见附件一《工程项目一览表》。第二条合同价格2.1本合同的合同价格为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2乙方报价应包含完成工程所需的全部费用,包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。第三条合同履行3.1乙方应按照本合同约定的条款、工程量清单、技术规范和标准施工,确保工程质量。3.2乙方应按照约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应按甲方要求支付违约金。3.3乙方应保证工程安全,严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工,确保施工过程中不发生安全事故。第四条付款与结算4.1本合同的付款方式为:按工程进度分阶段付款。具体付款比例和付款时间详见附件二《付款计划表》。4.2甲方支付的款项,乙方应开具等额的正规发票。4.3工程验收合格后,乙方应向甲方提供完整的工程资料,包括但不限于施工图纸、验收报告、竣工验收证明等。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2双方同意,诉讼是解决争议的最终方式,除非双方另有约定。第六条合同的生效、变更和解除6.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且乙方完成合同约定的全部义务之日终止。6.2合同生效后,未经双方协商一致,任何一方不得单方面变更或解除本合同。6.3合同的变更或解除,应当采用书面形式,并由双方签字(或盖章)确认。第七条违约责任7.1乙方未按照约定履行合同义务的,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于工期延误违约金、质量不符合约定违约金等。7.2甲方未按照约定支付款项的,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权拒绝继续履行合同。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________一、附件列表:1.附件一:《工程项目一览表》2.附件二:《付款计划表》二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定履行合同义务,包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。2.甲方未按照约定支付款项。三、法律名词及解释:1.建工合同:建设施工合同,是指甲方作为工程项目的业主,与乙方作为具有相应资质的施工单位,双方就乙方进行施工建设,甲方支付价款的合同。2.合同履行:双方按照合同约定全面、适当地履行各自的义务。3.违约金:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任,违约金是承担违约责任的一种方式。4.工程验收:工程完成后,由甲方组织相关单位进行的验收,以确认工程是否符合合同约定及国家相关标准。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.遇到工期延误问题:解决办法:通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.遇到工程质量问题:解决办法:及时暂停施工,由乙方进行整改,直至符合合同约定及国家相关标准。3.遇到支付款项问题:解决办法:双方应按照附件二《付款计划表》约定的付款比例和付款时间进行支付,必要时可寻求法律途径解决。五、所有应用场景:1.甲方为工程项目业主,乙方为具

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论