2024建设工程施工标准合同书

编号：__________2024建设工程施工标准合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工标准合同书合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（建设单位）1.2乙方（施工单位）1.3丙方（监理单位）1.4术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量控制措施4.3质量验收4.4质量争议处理第五章：工程进度5.1施工工期5.2进度计划5.3工期延误5.4提前竣工奖励第六章：施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收6.4质量保证第七章：施工安全与环保7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求7.4安全事故处理第八章：变更与调整8.1合同变更8.2工程量增减8.3设计变更8.4合同价格调整第九章：违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约9.4违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2调解10.3仲裁10.4诉讼第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件11.4合同解除第十二章：合同的监督与检查12.1甲方监督与检查12.2乙方自检与报告12.3丙方监督与检查12.4监督与检查的配合第十三章：合同的附则13.1合同的补充和附件13.2合同的传递和保管13.3合同的修改和解除13.4合同的解释和适用第十四章：合同的争议解决14.1争议解决方式14.2调解14.3仲裁14.4诉讼合同编号_________第一章：合同主体及定义1.4术语定义：（1）工程：指本合同约定的施工项目，包括但不限于土建、安装、装修等工程。（2）合同价款：指本合同约定的工程总价款，包括工程预算、变更预算以及其他费用。（3）工期：指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付之日止的期限。第二章：工程概况2.1工程名称：_________。2.2工程地点：_________。2.3工程规模：_________。2.4工程内容：_________。第三章：合同价格3.1合同总价：本合同总价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.2价格调整机制：如遇市场价格波动，合同价款按_________方式进行调整。3.3预付款：甲方应在合同签订后_________日内支付乙方预付款，预付款金额为合同总价款的_________%。3.4进度付款：甲方根据乙方实际完成的工程量，按_________方式进行进度付款。3.5竣工结算：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在_________日内完成审核并支付剩余合同价款。3.6违约金：一方违约，应向对方支付违约金，违约金按_________方式计算。第四章：工程质量4.1质量标准：本工程质量应符合_________标准。4.2质量控制措施：乙方应严格按照_________进行施工，并接受甲方和丙方的监督。4.3质量验收：工程竣工后，甲方、乙方和丙方共同进行验收，验收合格后方可交付使用。4.4质量争议处理：如发生质量争议，应按_________方式解决。第五章：工程进度5.1施工工期：本工程工期为_________日。5.2进度计划：乙方应按_________提交施工进度计划，并报甲方和丙方批准。5.3工期延误：如乙方原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金按_________方式计算。5.4提前竣工奖励：如乙方提前完成工程，甲方按_________方式给予奖励。第六章：施工材料与设备6.1材料供应：甲方负责提供工程所需的主要材料和设备，具体清单见附件。6.2设备供应：乙方负责提供施工所需的辅助设备和工具，具体清单见附件。6.3材料和设备验收：乙方应按_________对甲方提供的材料和设备进行验收。6.4质量保证：乙方应对施工过程中使用的材料和设备的质量负责，并承担相应的质量风险。第八章：变更与调整8.1合同变更：合同执行过程中，如需变更工程内容、规模、设计等，应签订补充协议，并报原合同审批机关备案。8.2工程量增减：如工程量发生增减，合同价款按实际工程量进行调整。8.3设计变更：如设计发生变更，乙方应按甲方要求进行调整，并承担相应的设计变更费用。8.4合同价格调整：合同价款的调整按照双方约定的价格调整机制进行。第九章：违约责任9.1甲方违约：甲方未按约定支付合同价款、提供施工条件等，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求延长工期。9.2乙方违约：乙方未按约定完成工程、未保证工程质量等，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方拆除不合格工程。9.3丙方违约：丙方未按约定进行监理、未及时处理工程问题等，甲方有权要求丙方支付违约金，并有权要求丙方承担相应的法律责任。9.4违约赔偿：违约方应承担因违约给对方造成的直接经济损失的赔偿责任。第十章：争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以按照合同约定选择调解、仲裁或诉讼解决。10.2调解：双方可以共同选择一名调解员进行调解，调解不成的，按仲裁或诉讼程序解决。10.3仲裁：双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。10.4诉讼：如双方未约定仲裁，或者仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，并自工程竣工交付之日起终止。11.2合同变更程序：合同的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止条件：本合同在工程竣工交付后自行终止。11.4合同解除：合同的解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二章：合同的监督与检查12.1甲方监督与检查：甲方有权对乙方的施工过程进行监督与检查，乙方应予以配合。12.2乙方自检与报告：乙方应定期进行自检，并向甲方报告工程进度和质量情况。12.3丙方监督与检查：丙方应按照合同约定对乙方的施工过程进行监督与检查，乙方应予以配合。12.4监督与检查的配合：乙方应提供必要的资料和条件，确保甲乙丙三方监督与检查的顺利进行。第十三章：合同的附则13.1合同的补充和附件：本合同附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。13.2合同的传递和保管：合同副本一式_________份，甲乙双方各执一份，其余副本留存于丙方。13.3合同的修改和解除：合同的修改和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。13.4合同的解释和适用：本合同的解释和适用应符合中华人民共和国的法律规定。第十四章：合同的争议解决14.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以按照合同约定选择调解、仲裁或诉讼解决。14.2调解：双方可以共同选择一名调解员进行调解，调解不成的，按仲裁或诉讼程序解决。14.3仲裁：双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。14.4诉讼：如双方未约定仲裁，或者仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：_________日期：_________乙方（盖章）：_________日期：_________丙方（盖章）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需主要材料和设备的供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并保证材料和设备的质量符合合同约定的标准。若乙方未经甲方同意，私自更换供应商，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担由此引发的质量问题责任。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督和检查，提供必要的资料和条件。若乙方不配合甲方监督，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方采取纠正措施。1.3甲方变更权甲方在本合同履行过程中，有权根据实际情况对工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并按照本合同约定的价格调整机制进行合同价款的调整。若乙方不按照甲方要求进行调整，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方采取纠正措施。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方施工方案提交乙方应在合同签订后____天内，向甲方提交详细的施工方案，包括施工进度计划、施工组织设计等。甲方应在收到乙方提交的施工方案后____天内进行审批，并将审批结果通知乙方。若甲方逾期未审批，视为甲方同意乙方的施工方案。2.2乙方工程进度报告乙方应按照甲方要求，定期提交工程进度报告，包括已完成工程量、工程进度、质量情况等。甲方有权对乙方的工程进度报告进行审查，并要求乙方提供必要的资料和证明。若乙方未按照甲方要求提交工程进度报告，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方采取纠正措施。2.3乙方质量保证乙方应对施工过程中使用的材料和设备的质量负责，并保证工程质量符合合同约定的标准。若乙方使用的材料和设备不符合质量要求，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方采取纠正措施。乙方还应承担因质量问题导致的返工、维修等费用。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介作为甲乙双方的监理单位，应按照合同约定对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和进度符合合同约定。第三方中介有权要求乙方提供必要的资料和条件，并有权对乙方的施工方案和工程进度报告进行审查。若乙方不配合第三方中介的监督和检查，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方采取纠正措施。3.2第三方中介的独立性第三方中介应保持独立性，不受甲方和乙方的影响，按照客观、公正的原则进行监理。第三方中介有权对甲乙双方的行为进行监督，并有权要求甲乙双方纠正违反合同约定的行为。第三方中介的监理结论具有决定性，甲乙双方应予以尊重并遵守。3.3第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲方支付。甲方应在合同签订后____天内支付第三方中介的报酬。若甲方逾期未支付，甲方应按照____%的利率支付违约金。第三方中介的报酬不应包含在乙方的工程价款中。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付合同价款未提供施工条件未按时审批乙方施工方案未按约定支付第三方中介报酬2.乙方违约行为及认定：未按约定完成工程未保证工程质量未按甲方要求提交工程进度报告未配合第三方中介监督和检查3.第三方中介违约行为及认定：未保持独立性未按客观、公正原则进行监理未正确行使监督权未按约定时间支付报酬三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的建设单位，负责提供工程条件、支付价款等。2.乙方：指合同中约定的施工单位，负责完成工程、保证工程质量等。3.丙方：指合同中约定的监理单位，负责监督工程质量、进度等。4.合同价款：指合同中约定的工程总价款，包括工程预算、变更预算等。5.违约金：指一方违约时向对方支付的赔偿金，按合同约定计算。6.工期：指合同中约定的工程开工之日起至工程竣工交付之日止的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定支付合同价款：乙方应及时与甲方沟通，催