第6章建设工程施工合同管理(2024版)

编号：__________第6章建设工程施工合同管理(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

第6章建设工程施工合同管理(2024版)合同目录第一章合同主体与资质1.1发包人资质与身份证明1.2承包人资质与身份证明1.3施工图纸与设计文件1.4施工方案与施工组织设计第二章合同标的与工程概况2.1工程名称与地点2.2工程规模与结构类型2.3工程质量标准2.4工程总价与付款方式第三章合同工期与进度计划3.1开工日期与竣工日期3.2施工进度计划与关键节点3.3工期延误与赶工措施3.4工期提前与奖励政策第四章施工合同的履行与变更4.1合同履行过程中的协调与沟通4.2合同变更的条件与程序4.3合同变更的内容与影响4.4合同解除与违约责任第五章工程质量与检验5.1工程质量标准与要求5.2施工过程中的质量控制与检查5.3工程验收与质量评定5.4工程质量问题的处理与维修第六章工程安全与环境保护6.1施工现场安全管理与规定6.2施工安全事故的处理与责任6.3环境保护与绿色施工6.4安全生产费用的使用与管理第七章材料与设备供应7.1工程所需材料与设备清单7.2材料与设备的质量标准与要求7.3材料与设备的采购与交付7.4材料与设备的验收与保管第八章工程造价与结算8.1工程造价的组成与计算方式8.2工程变更引起的造价调整8.3工程结算的条件与程序8.4工程结算的支付与退还第九章违约责任与赔偿9.1违约行为与责任认定9.2违约赔偿的计算与支付9.3违约责任的免除与减轻9.4违约争议的解决方式与程序第十章争议解决与法律适用10.1合同争议的解决方式10.2仲裁程序与仲裁裁决10.3诉讼程序与法院管辖10.4法律适用与司法解释第十一章合同的签订与生效11.1合同签订的程序与要求11.2合同条款的解释与补充11.3合同的生效条件与时间11.4合同的续签与终止第十二章合同的履行与监督12.1合同履行过程中的监督与检查12.2合同履行情况的记录与报告12.3合同履行过程中的协调与配合12.4合同履行异常情况的处理与调整第十三章合同解除与终止13.1合同解除的条件与程序13.2合同终止的原因与条件13.3合同解除与终止的法律后果13.4合同解除与终止的赔偿与责任第十四章附则14.1合同附件清单14.2合同用词解释与定义14.3合同的修改与补充14.4合同的签订日期与地点合同编号_________第一章合同主体与资质1.1发包人资质与身份证明1.1.1发包人须提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证明等相关资质文件。1.1.2发包人应保证所提供的资质文件真实、有效，如有虚假，应承担相应法律责任。1.2承包人资质与身份证明1.2.1承包人须提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证明等相关资质文件。1.2.2承包人应保证所提供的资质文件真实、有效，如有虚假，应承担相应法律责任。1.3施工图纸与设计文件1.3.1发包人应按照合同约定提供完整的施工图纸和设计文件，并保证其符合相关法律法规和技术标准。1.3.2承包人应仔细审查施工图纸和设计文件，如有疑问或需要澄清，应及时向发包人提出。1.4施工方案与施工组织设计1.4.1承包人应根据施工图纸和设计文件，编制详细的施工方案和施工组织设计，并提交给发包人审查。1.4.2发包人应在收到施工方案和施工组织设计后7个工作日内完成审查，并将审查意见通知承包人。第二章合同标的与工程概况2.1工程名称与地点2.1.1工程名称为：____________________。2.1.2工程地点为：____________________。2.2工程规模与结构类型2.2.1工程规模为：____________________。2.2.2工程结构类型为：____________________。2.3工程质量标准2.3.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人要求。2.3.2工程质量评定应按照合同约定的质量标准进行。2.4工程总价与付款方式2.4.1工程总价为：____________________元（大写：____________________元整）。2.4.2付款方式为：____________________。第三章合同工期与进度计划3.1开工日期与竣工日期3.1.1合同开工日期为：____________________。3.1.2合同竣工日期为：____________________。3.2施工进度计划与关键节点3.2.1承包人应编制详细的施工进度计划，并提交给发包人审查。3.2.2发包人应在收到施工进度计划后7个工作日内完成审查，并将审查意见通知承包人。3.3工期延误与赶工措施3.3.1如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。3.3.2如因发包人原因导致工期延误，发包人应根据实际情况给予承包人相应的工期顺延。3.4工期提前与奖励政策3.4.1如承包人提前完成工程，发包人应根据合同约定给予承包人相应的奖励。3.4.2工期提前奖励的具体金额和计算方式按照合同约定的规定执行。第四章施工合同的履行与变更4.1合同履行过程中的协调与沟通4.1.1双方应建立有效的协调与沟通机制，确保合同履行过程中的顺利进行。4.1.2双方应定期召开协调会议，解决合同履行过程中的问题。4.2合同变更的条件与程序4.2.1合同变更应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。4.2.2合同变更的程序为：双方协商一致，并签订书面变更协议。4.3合同变更的内容与影响4.3.1合同变更的内容包括：工程范围、工程量、工程质量、工程价款等方面的变更。4.3.2合同变更对工程进度、工程价款、工程质量等方面的影响应进行评估。4.4合同解除与违约责任4.4.1如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。4.4.2合同解除的条件和程序按照合同约定的规定执行。第五章工程质量与检验5.1工程质量标准与要求5.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包第八章材料与设备供应8.1工程所需材料与设备清单8.1.1承包人应按照施工图纸和设计文件提供完整的材料与设备清单。8.1.2发包人应按照合同约定提供所需的材料与设备。8.2材料与设备的质量标准与要求8.2.1材料与设备应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。8.2.2发包人应提供材料与设备的相关质量证明文件。8.3材料与设备的采购与交付8.3.1承包人应负责材料与设备的采购与交付工作。8.3.2发包人应按照合同约定的时间、地点和质量要求接收材料与设备。8.4材料与设备的验收与保管8.4.1材料与设备到达施工现场后，承包人应组织验收。8.4.2验收合格的材料与设备应由承包人妥善保管，确保其安全、完整。第九章工程造价与结算9.1工程造价的组成与计算方式9.1.1工程造价由工程款、材料设备款、施工措施费等组成。9.1.2工程造价的计算方式按照合同约定的规定执行。9.2工程变更引起的造价调整9.2.1工程变更导致造价变化的，双方应按照合同约定进行调整。9.2.2工程变更造价调整的具体办法和计算方式按照合同约定的规定执行。9.3工程结算的条件与程序9.3.1工程完成后，承包人应向发包人提交工程结算报告。9.3.2发包人应在收到结算报告后7个工作日内完成审查，并将审查意见通知承包人。9.4工程结算的支付与退还9.4.1发包人应在工程结算报告审查合格后支付工程尾款。9.4.2如有工程质量保修金等应退还的款项，发包人应在质量保修期结束后支付。第十章违约责任与赔偿10.1违约行为与责任认定10.1.1双方应严格履行合同约定的义务，如有违约行为，应承担相应法律责任。10.1.2违约责任的认定和计算按照合同约定的规定执行。10.2违约赔偿的计算与支付10.2.1违约赔偿的具体金额和计算方式按照合同约定的规定执行。10.2.2违约赔偿应在违约行为发生后的15日内支付。10.3违约责任的免除与减轻10.3.1双方因不可抗力导致无法履行合同的，可免除相应的违约责任。10.3.2双方因其他不可归责于自身的原因导致无法履行合同的，可减轻相应的违约责任。10.4违约争议的解决方式与程序10.4.1违约争议应通过协商解决，协商不成的，可选择仲裁或诉讼。10.4.2违约争议的解决方式按照合同约定的规定执行。第十一章争议解决与法律适用11.1合同争议的解决方式11.1.1合同争议应通过友好协商解决。11.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。11.2仲裁程序与仲裁裁决11.2.1仲裁申请应按照仲裁委员会的规定办理。11.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。11.3诉讼程序与法院管辖11.3.1任何一方均可向合同约定的人民法院提起诉讼。11.3.2诉讼管辖法院应按照合同约定的规定执行。11.4法律适用与司法解释11.4.1本合同的签订、效力、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.4.2本合同的司法解释应按照最高人民法院的相关规定执行。第十二章合同的签订与生效12.1合同签订的程序与要求12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2合同双方应按照合同约定的多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求采购材料。如乙方不接受甲方指定供应商，甲方有权取消合同并追究乙方的违约责任。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程进度进行监督，并要求乙方按照合同约定的工期完成工程。如乙方未能按照工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，每延误一天违约金为合同总价的0.5%。1.3甲方对工程质量的审查甲方有权对工程质量进行审查，并要求乙方按照合同约定的质量标准完成工程。如乙方未能按照质量标准完成工程，甲方有权要求乙方进行返工，并支付由此产生的费用。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方提供材料质量保证乙方应对所提供材料的质量负责，并保证材料符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。如因乙方提供的材料质量问题导致工程质量不合格，乙方应承担由此产生的维修、返工等费用。2.2乙方负责工程安全乙方应负责工程安全，并采取必要的安全措施保障工程顺利进行。如因乙方原因导致工程安全事故，乙方应承担相应的法律责任，并支付由此产生的赔偿金。2.3乙方提交工程进度报告乙方应定期向甲方提交工程进度报告，报告应包括工程完成情况、进度计划及关键节点等详细信息。如乙方未能按时提交进度报告，甲方有权要求乙方支付违约金，每延误一天违约金为合同总价的0.5%。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，并协助双方履行合同约定的义务。如第三方中介未能履行其职责，导致合同纠纷，第三方中介应承担相应的法律责任。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬应按照合同约定的方式计算，并支付给第三方中介。如双方对报酬有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向合同约定的人民法院提起诉讼。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容及双方的商业秘密保密，不得泄露给任何第三方。如第三方中介违反保密义务，导致合同纠纷，第三方中介应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定时间支付款项未按约定提供施工图纸或设计文件干涉乙方施工过程或指令不当未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为及认定：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准使用不合格材料或设备未履行合同约定的其他义务3.第三方中介违约行为及认定：未能协调好甲乙双方关系泄露合同内容及商业秘密未履行保密义务未按约定提供中介服务三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。3.违约金：违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。4.工期延误：工程完成时间超过合同约定的竣工日期。5.工程质量：工程满足设计要求、法律法规和标准规范的程度。6.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，了解延误原因协商调整工期按照合同约定支付违约金2.工程质量问题：