2024版建设工程施工合同合同部

2024版建设工程施工合同(合同部合同编号：__________2024版建设工程施工合同甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总价：__________二、合同工期2.1工期总日历天数：__________天2.2开工日期：__________2.3竣工日期：__________三、质量标准3.1工程质量应符合国家现行的施工质量验收规范标准，达到合格等级。3.2工程质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按国家有关规定执行。四、合同价款及支付4.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方支付乙方的进度款按工程形象进度的实际情况，分阶段支付，具体支付比例和时间双方协商确定。4.3甲方支付乙方的人工费、材料费、设备费等各项费用，应按照国家有关规定和市场价格执行。4.4乙方应当按照合同约定，向甲方开具合法的税务发票。五、合同的履行5.1甲方应当按照合同约定履行合同义务，提供施工场地、施工条件等。5.2乙方应当按照合同约定履行合同义务，组织施工，确保工程质量、安全、进度等。5.3乙方应当遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全规程，确保工程安全。六、违约责任6.1甲方逾期支付工程款，应按照同期银行贷款利率支付滞纳金。6.2乙方未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。6.3乙方工程质量不符合约定，乙方应负责修复，并承担修复费用。七、争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。7.2如果协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.建筑材料、构配件和设备的技术参数和合格证明4.工程量清单和工程款支付明细表5.施工安全措施和应急预案6.工程验收标准和程序7.质量保修书8.双方签订的补充协议和修正案二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款：指合同约定的付款日期届满后，甲方未能按时支付工程款。2.乙方未按照合同约定完成工程：指合同约定的工程竣工日期届满后，乙方未能完成工程。3.乙方工程质量不符合约定：指工程质量不符合国家现行的施工质量验收规范标准。4.乙方未能遵守国家法律法规和施工现场的安全规程：指乙方在施工过程中，存在违法行为或违反安全规程导致安全事故的发生。三、法律名词及解释：1.合同法：指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：指调整建筑活动过程中各方权利义务关系的法律规范总称。3.施工质量验收规范：指国家和行业标准，用于评价工程施工质量的规范。4.质量保修期限：指工程竣工验收合格之日起，乙方对工程质量承担保修责任的期限。5.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付工程款：乙方可以与甲方协商，要求甲方支付逾期付款的滞纳金；如协商不成，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。2.乙方未按照合同约定完成工程：乙方应承担相应的违约责任，如修复不符合质量要求的工程，并承担修复费用；如协商不成，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。3.乙方工程质量不符合约定：乙方应负责修复，并承担修复费用；如协商不成，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。4.乙方未能遵守国家法律法规和施工现场的安全规程：乙方应承担相应的法律责任，如支付赔偿金，如协商不成，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。