2024暂定总价施工合同模板范本

2024暂定总价施工合同模板范本合同编号：__________合同双方：甲方：全称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________乙方：全称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程概算总投资：_____________元。二、合同总价及支付方式2.1乙方向甲方提供的工程总价款为暂定总价，暂定总价为：____________元（大写：_________________________元整）。（1）合同签订后七个工作日内，支付乙方工程总价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付乙方工程总价的30%；（3）工程进度达到100%时，支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，工程验收合格后无息支付。2.3支付方式：甲方支付款项时，应通过银行转账的方式支付至乙方指定的账户。三、工程质量与标准3.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。3.2工程质量标准：____________________3.3乙方应承担由于工程质量问题造成的所有损失及费用。四、工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，工程工期为：____________个月。4.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方申请延期，并承担相应的延期违约金。五、合同的变更与解除5.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。5.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除部分的价值，退还或接收相应的款项。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。6.2甲方未按照约定进度支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1乙方应按照甲方要求，对工程现场进行安全防护，确保施工安全。8.2乙方应承担工程现场的环境保护责任，确保施工过程中不对周边环境造成污染。8.3乙方应遵守国家法律法规，合法用工，为施工现场的工人缴纳社会保险。8.4乙方应保证工程材料的真实性，不得使用假冒伪劣材料。九、合同的生效、修改与终止9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2在合同有效期内，如双方同意对合同内容进行修改，应以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3在合同有效期届满前，双方未书面同意续约的，本合同自行终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.施工方案

4.材料及设备明细表

5.工程验收标准

6.乙方资质证明文件

7.甲方支付凭证

8.乙方施工进度报告

9.工程质量检查记录

10.合同变更协议

11.违约金计算公式

12.法律文件（如法院判决书、仲裁裁决书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。

2.甲方未按照约定进度支付工程款项，视为违约。

3.乙方使用假冒伪劣材料，或未按照甲方要求进行安全防护、环境保护，视为违约。

4.乙方未遵守国家法律法规，使用非法用工，视为违约。

5.双方未书面同意续约，合同有效期届满后继续履行视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主，具备项目建设的相关权利与义务。

2.乙方：指合同中的施工单位，承担该工程项目的施工任务。

3.暂定总价：指合同签订时确定的工程总价款，待工程完成后根据实际发生情况进行调整。

4.违约金：指违约方应支付给对方的一定金额，作为违约的惩罚。

5.质保金：指工程验收合格后，保留的一定比例的款项，用于保障工程质量。

6.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的进度计划，并采取措施加快施工进度。

2.工程质量问题：乙方应按照甲方要求进行整改，直至满足质量要求。

3.付款延误：甲方应按时支付工程款项，如有延误，应支付滞纳金。

4.合同变更：双方应签订补充协议，明确变更内容和要求。

5.争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房屋建筑工程施工