护坡工程施工合同样本模板

护坡工程施工合同样本模板合同编号：__________护坡工程施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为护坡工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权；2.施工方具备护坡工程施工的专业技能和经验，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过充分协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容（1）土方开挖与回填；（2）坡面防护结构的施工；（3）排水系统的施工；（4）其他相关工程。1.2工程地点：____________________。1.3工程规模及施工要求：详见附件一《护坡工程施工图纸》及附件二《施工技术要求》。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价款包括：（1）施工图纸及技术要求所列明的全部工程内容的人工费、材料费、机械使用费、临时设施费、交通费用等；（2）施工期间因工程变更、索赔等产生的额外费用；（3）合同约定的其他费用。2.3合同价款支付方式：（1）本合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的40%。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为____个月，自双方签订本合同之日起计算。3.2施工方应按照施工图纸及技术要求，保证工程按期完成。如因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1施工方应按照施工图纸及技术要求进行施工，保证工程质量符合国家及行业标准。4.2工程竣工后，施工方应提交完整的工程技术资料，并配合业主进行验收。验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。4.3工程质量保证期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保证期内，因施工原因导致工程质量问题，施工方应负责维修、更换，并承担相应费用。第五条合同的变更、解除和终止5.1合同的变更：（1）合同一方提出变更要求，应书面通知对方，双方协商一致后签订书面变更协议；（2）合同变更不得减轻或免除原合同的违约责任。5.2合同的解除：（1）双方协商一致解除本合同；（2）一方违反合同约定，导致合同无法履行，对方有权解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。5.3合同的终止：本合同约定的工程竣工验收合格后，合同即告终止。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。6.2施工方未按期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。6.3施工方施工质量不符合约定，导致工程验收不合格的，应承担返工、整改等费用，并支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的1%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日附件一：《护坡工程施工图纸一、附件列表：1.附件一：《护坡工程施工图纸》2.附件二：《施工技术要求》3.附件三：《工程材料合格证明》4.附件四：《施工人员资质证书》5.附件五：《工程进度计划表》6.附件六：《质量保证书》7.附件七：《付款凭证》8.附件八：《变更协议》二、违约行为及认定：1.施工方未按期完成工程，视为违约行为。2.施工方施工质量不符合约定，导致工程验收不合格，视为违约行为。3.双方未按约定履行合同义务，视为违约行为。4.不可抗力导致合同无法履行，不视为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主。2.乙方：指合同中的施工方。3.合同总价款：指本合同约定的工程全部费用。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。5.质量保证期：指工程竣工验收合格后，施工方对工程质量承担保障责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，必要时签订进度变更协议。2.工程质量问题：解决办法：施工方应及时整改，确保工程质量符合约定。必要时，双方可聘请第三方检测机构进行检测。3.合同履行争议：解决办法：通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。4.不可抗力事件：解决办法：双方根据不可抗力事件的影响，协商调整合同履行期限和费用。五